{ "uri": "https://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/OCDS/tender/3479-64-LE26", "version": "1.1", "publishedDate": "2026-06-17T15:41:49Z", "releases": [ { "ocid": "ocds-70d2nz-3479-64-LE26", "id": "46a0ccc0-3479-64-LE26", "date": "2026-06-03T09:25:59Z", "tag": [ "tender" ], "initiationType": "tender", "parties": [ { "name": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO | I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "id": "CL-MP-4400", "identifier": { "id": "692206002", "legalName": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "scheme": "CL-RUT" }, "address": { "streetAddress": "FEDERICO ERRAZURIZ N210", "region": "Región de los Lagos ", "countryName": "Chile" }, "contactPoint": { "name": "YERTHY MORALES" }, "roles": [ "procuringEntity", "buyer" ], "additionalIdentifiers": [ { "id": "4400", "legalName": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "scheme": "CL-MP", "uri": "http://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/Comprador/Unidad/4400" } ] } ], "tender": { "id": "3479-64-LE26", "title": "REPOSICION DE PAVIMENTO CALLE PRAT", "description": "SECPLAN\r\nSP N 70", "status": "active", "statusDetails": "5-Publicada", "procuringEntity": { "name": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO | I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "id": "CL-MP-4400" }, "items": [ { "id": "43506340", "description": "Servicios de construcción y mantenimiento / Construcción de edificios en general / Construcción de obras civiles y infraestructuras / Pavimentación de carreteras o caminos", "quantity": 1.0, "unit": { "name": "Unidad" }, "classification": { "id": "72131701", "scheme": "UNSPSC", "uri": "http://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/Productos/Categoria/72131701" } } ], "procurementMethod": "open", "procurementMethodDetails": "Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)", "tenderPeriod": { "startDate": "2026-06-03T09:25:59Z", "endDate": "2026-06-15T16:00:00Z", "durationInDays": 12 }, "awardPeriod": { "startDate": "2026-06-15T16:01:00Z", "endDate": "2026-06-30T17:00:00Z", "durationInDays": 1 }, "hasEnquiries": false, "enquiryPeriod": { "startDate": "2026-06-03T11:00:00Z", "endDate": "2026-06-08T12:00:00Z", "durationInDays": 5 } }, "language": "es" }, { "ocid": "ocds-70d2nz-3479-64-LE26", "id": "cac3b25e-3479-64-LE26", "date": "2026-06-03T09:25:00Z", "tag": [ "tender" ], "initiationType": "tender", "parties": [ { "name": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO | I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "id": "CL-MP-4400", "identifier": { "id": "692206002", "legalName": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "scheme": "CL-RUT" }, "address": { "streetAddress": "FEDERICO ERRAZURIZ N210", "region": "Región de los Lagos ", "countryName": "Chile" }, "contactPoint": { "name": "YERTHY MORALES" }, "roles": [ "procuringEntity", "buyer" ], "additionalIdentifiers": [ { "id": "4400", "legalName": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "scheme": "CL-MP", "uri": "http://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/Comprador/Unidad/4400" } ] } ], "tender": { "id": "3479-64-LE26", "title": "REPOSICION DE PAVIMENTO CALLE PRAT", "description": "SECPLAN\r\nSP N 70", "status": "active", "statusDetails": "5-Publicada", "procuringEntity": { "name": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO | I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "id": "CL-MP-4400" }, "items": [ { "id": "43506340", "description": "Servicios de construcción y mantenimiento / Construcción de edificios en general / Construcción de obras civiles y infraestructuras / Pavimentación de carreteras o caminos", "quantity": 1.0, "unit": { "name": "Unidad" }, "classification": { "id": "72131701", "scheme": "UNSPSC", "uri": "http://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/Productos/Categoria/72131701" } } ], "procurementMethod": "open", "procurementMethodDetails": "Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)", "tenderPeriod": { "startDate": "2026-06-03T09:25:00Z", "endDate": "2026-06-15T16:00:00Z", "durationInDays": 12 }, "awardPeriod": { "startDate": "2026-06-15T16:01:00Z", "endDate": "2026-06-30T17:00:00Z", "durationInDays": 1 }, "hasEnquiries": true, "enquiryPeriod": { "startDate": "2026-06-03T11:00:00Z", "endDate": "2026-06-08T12:00:00Z", "durationInDays": 5 }, "enquiries": [ { "id": "7413778", "date": "2026-06-05T21:47:01Z", "description": "Según bases administrativas punto 6 \"visita terreno\", menciona que se comunicará en el Portal de Mercado Publico la fecha y hora de Visita la que tendrá carácter de no obligatoria pero sí que se firmará un acta de asistencia. Favor comunicar a la brevedad y con anticipación el día y hora de la visita antes que cierre el foro de consultas por si surgen dudas. Favor acoger", "answer": "Cosnidera visitap para el dia 10 de junio a las 11:00 hrs. en Av. Los Héroes N° 502, Calbuco (Ex Hotel Los \nHéroes), hall de acceso, desde donde se dará inicio al recorrido.", "dateAnswered": "2026-06-08T09:05:58Z" } ] }, "language": "es" }, { "ocid": "ocds-70d2nz-3479-64-LE26", "id": "6d228b97-3479-64-LE26", "date": "2026-06-03T09:25:00Z", "tag": [ "tender" ], "initiationType": "tender", "parties": [ { "name": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO | I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "id": "CL-MP-4400", "identifier": { "id": "692206002", "legalName": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "scheme": "CL-RUT" }, "address": { "streetAddress": "FEDERICO ERRAZURIZ N210", "region": "Región de los Lagos ", "countryName": "Chile" }, "contactPoint": { "name": "YERTHY MORALES" }, "roles": [ "procuringEntity", "buyer" ], "additionalIdentifiers": [ { "id": "4400", "legalName": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "scheme": "CL-MP", "uri": "http://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/Comprador/Unidad/4400" } ] } ], "tender": { "id": "3479-64-LE26", "title": "REPOSICION DE PAVIMENTO CALLE PRAT", "description": "SECPLAN\r\nSP N 70", "status": "active", "statusDetails": "5-Publicada", "procuringEntity": { "name": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO | I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "id": "CL-MP-4400" }, "items": [ { "id": "43506340", "description": "Servicios de construcción y mantenimiento / Construcción de edificios en general / Construcción de obras civiles y infraestructuras / Pavimentación de carreteras o caminos", "quantity": 1.0, "unit": { "name": "Unidad" }, "classification": { "id": "72131701", "scheme": "UNSPSC", "uri": "http://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/Productos/Categoria/72131701" } } ], "procurementMethod": "open", "procurementMethodDetails": "Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)", "tenderPeriod": { "startDate": "2026-06-03T09:25:00Z", "endDate": "2026-06-15T16:00:00Z", "durationInDays": 12 }, "awardPeriod": { "startDate": "2026-06-15T16:01:00Z", "endDate": "2026-06-30T17:00:00Z", "durationInDays": 1 }, "hasEnquiries": true, "enquiryPeriod": { "startDate": "2026-06-03T11:00:00Z", "endDate": "2026-06-08T12:00:00Z", "durationInDays": 5 }, "enquiries": [ { "id": "7413778", "date": "2026-06-05T21:47:01Z", "description": "Según bases administrativas punto 6 \"visita terreno\", menciona que se comunicará en el Portal de Mercado Publico la fecha y hora de Visita la que tendrá carácter de no obligatoria pero sí que se firmará un acta de asistencia. Favor comunicar a la brevedad y con anticipación el día y hora de la visita antes que cierre el foro de consultas por si surgen dudas. Favor acoger", "answer": "Cosnidera visitap para el dia 10 de junio a las 11:00 hrs. en Av. Los Héroes N° 502, Calbuco (Ex Hotel Los \nHéroes), hall de acceso, desde donde se dará inicio al recorrido.", "dateAnswered": "2026-06-08T09:05:58Z" } ] }, "language": "es" }, { "ocid": "ocds-70d2nz-3479-64-LE26", "id": "a918c955-3479-64-LE26", "date": "2026-06-03T09:25:00Z", "tag": [ "tender" ], "initiationType": "tender", "parties": [ { "name": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO | I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "id": "CL-MP-4400", "identifier": { "id": "692206002", "legalName": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "scheme": "CL-RUT" }, "address": { "streetAddress": "FEDERICO ERRAZURIZ N210", "region": "Región de los Lagos ", "countryName": "Chile" }, "contactPoint": { "name": "YERTHY MORALES" }, "roles": [ "procuringEntity", "buyer" ], "additionalIdentifiers": [ { "id": "4400", "legalName": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "scheme": "CL-MP", "uri": "http://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/Comprador/Unidad/4400" } ] } ], "tender": { "id": "3479-64-LE26", "title": "REPOSICION DE PAVIMENTO CALLE PRAT", "description": "SECPLAN\r\nSP N 70", "status": "active", "statusDetails": "5-Publicada", "procuringEntity": { "name": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO | I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "id": "CL-MP-4400" }, "items": [ { "id": "43506340", "description": "Servicios de construcción y mantenimiento / Construcción de edificios en general / Construcción de obras civiles y infraestructuras / Pavimentación de carreteras o caminos", "quantity": 1.0, "unit": { "name": "Unidad" }, "classification": { "id": "72131701", "scheme": "UNSPSC", "uri": "http://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/Productos/Categoria/72131701" } } ], "procurementMethod": "open", "procurementMethodDetails": "Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)", "tenderPeriod": { "startDate": "2026-06-03T09:25:00Z", "endDate": "2026-06-15T16:00:00Z", "durationInDays": 12 }, "awardPeriod": { "startDate": "2026-06-15T16:01:00Z", "endDate": "2026-06-30T17:00:00Z", "durationInDays": 1 }, "hasEnquiries": true, "enquiryPeriod": { "startDate": "2026-06-03T11:00:00Z", "endDate": "2026-06-08T12:00:00Z", "durationInDays": 5 }, "enquiries": [ { "id": "7404899", "date": "2026-06-03T12:46:50Z", "description": "FAVOR SUBIR EL PLANO DE SURALIS, YA QUE SON 3 REDES DE AP, QUE SUBEN Y NO SE ESPECIFICA SU UBICACION MAS QUE EN LA CLAZADA, Y NO INDICA PROFUNDIDAD, ESTO ES RELEVANTE PARA LAS EXCAVACIONES, RELLENOS Y COMPACTACION, SI SE ROMPE UNA TUBERIA DE ESTAS CALBUCO QUEDA SIN ABASTECIMIENTO DE AP, FAVOR SUBIR ESTA INFORMACION QUE ES MUY IMPORTANTE, GRACIAS", "answer": "Respecto de la consulta, se informa que esta Municipalidad no dispone de antecedentes adicionales a los proporcionados por Suralis. Se adjuntan planos referenciales de redes de agua potable y alcantarillado, los cuales tienen carácter informativo y no garantizan ubicación ni profundidad exacta.Conforme a la información disponible, se estima una profundidad aproximada de 1,50 m. Será responsabilidad del contratista verificar en terreno la ubicación efectiva de las redes y adoptar las medidas necesarias para resguardar la infraestructura existente durante la ejecución de las obras.\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:29:32Z" }, { "id": "7405154", "date": "2026-06-03T13:48:30Z", "description": "Por ser un proyecto de pavimentación debiese haber considerado en los criterios de evaluación las experiencias de las empresas contratistas como mínimo. Es mas, en unas obra de pavimentación de veredas en una licitación de calbuco hace poco con menos presupuesto quedo mas que claro la ineficiencia de los trabajos ejecutados. Favor acoger criterio de experiencia evaluable en obras publicas.", "answer": "Los criterios de evaluación aplicables al presente proceso se encuentran expresamente establecidos en el numeral 19 de las Bases Administrativas, contemplando únicamente Oferta Económica, Plazo de Ejecución, Presentación Formal Administrativa y Técnica, y Programa de Integridad. En consecuencia, no corresponde incorporar nuevos criterios de evaluación durante el desarrollo de la licitación, por cuanto ello alteraría las condiciones originalmente establecidas en las Bases y vulneraría los principios de igualdad de los oferentes y estricta sujeción a las bases.\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:30:00Z" }, { "id": "7405156", "date": "2026-06-03T13:50:30Z", "description": "Se puede ofertar un monto mayor del presupuesto referencial sin quedar inadmisible la oferta ? Dado a que el monto es insuficiente.", "answer": "Se informa que, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 de las Bases Administrativas, el presupuesto informado corresponde al monto disponible para la ejecución de las obras. Asimismo, las Bases señalan expresamente que la Municipalidad se reserva el derecho de declarar inadmisibles aquellas ofertas que superen la disponibilidad presupuestaria informada.\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:30:17Z" }, { "id": "7405168", "date": "2026-06-03T13:59:06Z", "description": "Debido a la lentitud en la entrega de los decretos de cierre de calle por parte de Dirección de Transito de este Municipio. Se consulta, se podrá ejecutar el proyecto sin disponer aun del decreto de cierre de calle o se tendrá que esperar hasta la entrega de este decreto para comenzar con el proyecto ? Y una vez entregada el acta de entrega de terreno que pasará con los plazos de ejecución considerando que aun no se dispondrá del decreto de cierre de calle. Favor aclarar", "answer": "\"Se informa que el plazo de ejecución comenzará a contabilizarse desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno.\n\nAsimismo, una vez suscrito el contrato, el adjudicatario deberá gestionar los permisos y autorizaciones que correspondan para la ejecución de las obras, informando oportunamente su estado de avance a la Unidad Técnica al correo director.secplan@municipalidadcalbuco.cl.\n\nPor lo anterior, dichas gestiones previas no afectarán el cómputo del plazo contractual.\"\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:30:34Z" }, { "id": "7409368", "date": "2026-06-04T18:07:36Z", "description": "Favor aclarar, cual es la profundidad de las 3 matrices que pasan por calle Arturo Prat en la calzada, una de ellas es de rocalit, ya que los operadores de Suralis de Calbuco no lo saben y en el certificado de redes solo muestra el trazado pero no profundidad ?", "answer": "\"Se informa que esta Municipalidad no dispone de antecedentes adicionales a los proporcionados por Suralis. Los planos y certificados acompañados tienen carácter referencial y no indican la profundidad de las redes existentes.\n\nDe acuerdo con la información disponible, se estima una profundidad aproximada de 1,50 metros. Sin perjuicio de lo anterior, será responsabilidad del contratista verificar en terreno la ubicación y profundidad efectiva de las redes antes y durante la ejecución de las excavaciones, adoptando todas las medidas necesarias para resguardar la infraestructura existente.\"\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:30:59Z" }, { "id": "7409374", "date": "2026-06-04T18:11:15Z", "description": "Estimados, como Municipalidad favor conseguir con Suralis la ubicación y profundidad exacta de las 3 matrices, ellos disponen de un aparato que las encuentra bajo calzada antes de demoler. Si no se consigue lo solicitado es un riesgo ENORME poder ejecutar esta obra debido a que el solo roce a la matriz de rocalit o las demás, dejaría sin abastecimiento de agua la población completa incluido el Hospital. Favor acoger", "answer": "La Municipalidad ha puesto a disposición de los oferentes la totalidad de los antecedentes proporcionados por Suralis respecto de las redes existentes. No se dispone de información adicional sobre la ubicación o profundidad exacta de las matrices.Conforme a las Bases Administrativas, corresponde al oferente verificar en terreno las condiciones existentes y considerar en su oferta los riesgos y contingencias asociados a la ejecución de las obras. Sin perjuicio de ello, el contratista adjudicado deberá coordinar oportunamente con Suralis las medidas necesarias para resguardar la continuidad del servicio y la protección de la infraestructura sanitaria existente durante la ejecución de los trabajos.\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:31:13Z" }, { "id": "7409643", "date": "2026-06-04T21:09:06Z", "description": "Se debe disponer de Registro Renac Bº1 Obras Viales para solicitud de Permisos de Inspección Serviu ? Favor aclarar", "answer": "No. De acuerdo con los antecedentes proporcionados por SERVIU Los Lagos, la intervención corresponde a una superficie aproximada de 42 m², por lo que su tramitación se realiza mediante Permiso de Rotura y Reposición ante el Departamento Técnico de SERVIU Los Lagos. Asimismo, se indica que las exigencias relativas a ensayes de control, proyecto de rotura y reposición y demás antecedentes asociados aplican para intervenciones superiores a 60 m².En consecuencia, para la presente licitación no se exige contar con inscripción en el Registro Nacional de Contratistas B-1 Obras Viales como requisito para la obtención del Permiso de Rotura y Reposición señalado.\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:31:30Z" }, { "id": "7413601", "date": "2026-06-05T18:54:31Z", "description": "Se pueden modificar % de GG y Utilidades del itemizado? Favor aclarar", "answer": "Sí. Los oferentes podrán modificar los porcentajes de Gastos Generales y Utilidades que estimen pertinentes, siempre que mantengan la coherencia técnica y económica de su oferta y que el monto total ofertado considere la correcta ejecución de todas las partidas contempladas en el proyecto.Lo anterior, por cuanto el contrato corresponde a suma alzada, siendo de exclusiva responsabilidad del oferente la determinación de los costos directos e indirectos, gastos generales, utilidades y demás conceptos necesarios para el cumplimiento íntegro del contrato.\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:31:47Z" }, { "id": "7413778", "date": "2026-06-05T21:47:01Z", "description": "Según bases administrativas punto 6 \"visita terreno\", menciona que se comunicará en el Portal de Mercado Publico la fecha y hora de Visita la que tendrá carácter de no obligatoria pero sí que se firmará un acta de asistencia. Favor comunicar a la brevedad y con anticipación el día y hora de la visita antes que cierre el foro de consultas por si surgen dudas. Favor acoger", "answer": "Cosnidera visitap para el dia 10 de junio a las 11:00 hrs. en Av. Los Héroes N° 502, Calbuco (Ex Hotel Los \nHéroes), hall de acceso, desde donde se dará inicio al recorrido.", "dateAnswered": "2026-06-08T09:05:58Z" }, { "id": "7415045", "date": "2026-06-08T09:26:44Z", "description": "Según itemizado en puntos 5 y 6 se debe retirar y colocar soleras tipo A y según catastro de perfiles de archivo PDF hay matriz a ambos lados de las soleras. Se solicita favor mantener soleras existentes que no tiene ningún problema de desnivel a diferencia de la calzada que sí se encuentran los paños hundidos y levantados. Lo anterior, debido a que en esquema muestra como si la calle fuera una linea recta con la linea de matriz y no es así ya que la matriz de agua no hace curvas sino que se instala en tramos rectos por lo que asi como se muestra en el esquema de perfiles no es fidedigno y la matriz pasa pegado a la solera existente por lo que hacer el sobreancho para instalar la solera no se puede realizar con el rebaje de 70cm de profundidad, además, por un lado de la calle pasa la baranda peatonal anclada sobre la vereda existente por lo que habría que cortar y volver a instalarlo y esa partida no está considerada en el itemizado. Se solicita disminuir partida de soleras nuevas y retiro de soleras por lo anteriormente expuesto. Favor acoger", "answer": "\"En atención a la observación formulada, se informa que las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes que conforman la presente licitación fueron aprobados mediante el correspondiente acto administrativo y forman parte integral del proceso licitatorio.\n\nConsiderando que la consulta planteada implica una modificación de partidas y cantidades de obra contempladas en los antecedentes de licitación, se hace presente que, en la etapa actual del proceso, no resulta procedente efectuar modificaciones a las Bases ni a los documentos que rigen la contratación.\n\nPor lo anterior, los oferentes deberán formular sus propuestas conforme a los antecedentes publicados en la licitación.\"\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:18:33Z" }, { "id": "7415071", "date": "2026-06-08T09:33:50Z", "description": "Según catastro de perfiles se muestra que la matriz de agua potable pasa por ambos lados de la calle atrás de las soleras, pero en realidad la matriz pasa por la calzada, ya que existen válvulas de agua potable a la vista en la calzada. Favor aclarar, que medida se tomará si no se puede realizar el escarpe de 70cm, se disminuirá la subbase de 30cm?. Favor aclarar", "answer": "En el caso que al momento de realizar el escarpe o excavación se encuentren redes de agua potable a una profundidad menor a 70cm se puede reducir la altura de la Subbase, sin embargo, se debe efectuar, con cargo al Contratista, un refuerzo de hormigon G25, según detalle tipo SURALIS, en toda la extension del tramo a intervenir con el escarpe. Esta modificación debe ser autorizada por la ITO previamente.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:18:59Z" }, { "id": "7415199", "date": "2026-06-08T09:54:16Z", "description": "Estimados, según respuesta de la pregunta numero 7, que por ser una superficie menor a 60m2 no es necesario tener registro Renac o que solo se solicita permiso de rotura ante el Serviu sin necesidad de ensayo de laboratorio, es totalmente FALSO. En el Serviu para solicitar permiso de roturo aunque sea de 1m2 de vereda EXIGEN estar inscritos en el Registro de contratistas MINVU en el cual otorgan el certificado Renac que es el que se tiene que presentar junto con los planos aprobados por ellos para solicitar el permiso de rotura, Posterior a lo anterior, ellos emiten una resolución solicitando el pago de derechos de inspección y la entrega de una boleta de garantía con vigencia de 2 años mas todos los ensayos de laboratorio y en el cual designan a un inspector para su control. Por lo anteriormente expuesto, por ser una obra de EMERGENCIA no debiera solicitarse permiso de rotura Serviu, como en muchas otras municipalidad adoptan este criterio. Lo que hay que tener claro es que si se quiere el permiso de rotura Serviu, se debe presentar toda la documentación exigida por ellos mas estar inscritos en el MINVU, Serviu no otorga permiso de rotura a quienes no tienen el RENAC VIGENTE. Favor acoger solicitud o sino los costos asociados a ese certificado de rotura sobrepasan el monto disponible para este proyecto, ya que, aunque la obra sea pequeña los costos de laboratorio y garantías serviu son las mismas a si fuera una calle de 100m de largo. Favor acoger", "answer": "Se acoge la observación y se rectifica la respuesta N° 7. De acuerdo con lo informado por SERVIU Los Lagos, al tratarse de una intervención de 42 m², no se requiere la aprobación de planos ni de un proyecto de ingeniería por parte de dicho organismo, correspondiendo únicamente la tramitación del Permiso de Ejecución de Obra de Rotura y Reposición de Pavimento. Sin perjuicio de ello, el contratista deberá cumplir con todos los requisitos y antecedentes que SERVIU exija para la obtención del referido permiso, considerando dichos costos en su oferta.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:19:22Z" }, { "id": "7415334", "date": "2026-06-08T10:10:28Z", "description": "Estimados, según respuesta de la pregunta 1 que hace referencia por la ubicación de la matriz, creo que está mal contestada técnicamente, ya que lo que se desprende de la respuesta es que el contratista es responsable si se encuentra la matriz por sobre la altura señalada por Suralis o si se encuentra en la calzada en vez de bajo la vereda. Como la matriz es una obra existente y no se puede desplazar la respuesta debiera ir orientada a CÓMO SOLUCIONAR EL PROBLEMA Y NO RESPONDER QUE EL CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE DE AVERIGUAR Y SOLUCIONAR LA UBICACIÓN Y ALTURA DE LA MATRIZ, Y EL CONTRATISTA VER CÓMO LO DEJA AL 1,50m RESGUARDANDO LA INFRAESTRUCTURA. La respuesta pudo haber sido: \"....se verá en terreno una vez ejecutándose tomando como solución por ejemplo, no realizar el rebaje de 30cm y descontándose....\", ya que el contratista no puede hacer milagros por una infraestructura sensible y existente y en donde también pasa la matriz de rocalit que no está informada en el certificado, ya que es la misma linea de rocalit que pasa por fuera del Hospital, cuya información se obtuvo de la oficina de Suralis allá mismo en Calbuco con los operadores. Entonces, se vuelve a consultar respetuosamente, que se hará en el caso que la matriz se encuentre en la calzada y a una altura entre los 0,7m y 1,5m y que afecte el rebaje proyectado para la reposición de calzada?. Favor aclarar técnicamente.-", "answer": "En el caso que al momento de realizar el escarpe o excavación se encuentren redes de agua potable a una profundidad menor a 70cm se puede reducir la altura de la Subbase, sin embargo, se debe efectuar, con cargo al Contratista, un refuerzo de hormigon G25, según detalle tipo SURALIS, en toda la extension del tramo a intervenir con el escarpe. Esta modificación debe ser autorizada por la ITO previamente.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:19:46Z" }, { "id": "7415374", "date": "2026-06-08T10:20:37Z", "description": "Estimados, con respecto a la respuesta de la pregunta 4 respecto a los tiempos que se toma la Dirección de Tránsito para otorgar los permisos de cierre de calles, se debe plantear lo siguiente: La Dirección de Tránsito de Calbuco se da plazos por sobre lo normal de un Departamento de esta índole en el cual, dichos plazos están fuera del alcance de la exigencia del contratista al momento de solicitar los cierres. Por esta razón se solicita respetuosamente, que el Departamento de Obras otorgue posteriormente como nuevo término de obras una ampliación de plazos por el motivo de que no se puedo iniciar con las demoliciones, etc hasta que dicho decreto esté autorizado y decretado. Favor acoger.-", "answer": "Se informa que los plazos establecidos en las Bases corresponden a una estimación referencial, siendo responsabilidad del contratista efectuar las gestiones necesarias para la obtención oportuna de los permisos y autorizaciones que resulten aplicables. En consecuencia, no se contempla la ampliación automática de plazos por la tramitación de permisos ante otros organismos, debiendo el oferente considerar esta circunstancia en la programación de su oferta.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:20:15Z" }, { "id": "7415404", "date": "2026-06-08T10:26:40Z", "description": "Según las bases administrativas punto 31,8, menciona que el profesional sólo deberá estar presente 2 veces a la semana. Favor ratificar.-", "answer": "Conforme a las Bases Administrativas, el profesional responsable deberá mantener presencia en obra al menos dos (2) veces por semana, dejando constancia de ello en el Libro de Obras o medio de registro definido por la ITO, debiendo además concurrir cada vez que sea requerido por la Inspección Técnica de Obras, la Unidad Técnica o cuando las condiciones técnicas de la obra así lo ameriten.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:20:31Z" }, { "id": "7415427", "date": "2026-06-08T10:30:01Z", "description": "Según bases administrativas punto 36 \"letreros de obras\" menciona la instalación de un letrero de obras. Favor entregar dimensiones y materialidad", "answer": "Se precisa que el letrero de obras deberá confeccionarse en PVC, con dimensiones de 1,20 m de alto por 2,40 m de ancho, debiendo considerar un diseño, contenido y sistema de instalación que aseguren su adecuada visibilidad y permanencia durante toda la ejecución de las obras.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:20:45Z" }, { "id": "7415442", "date": "2026-06-08T10:32:26Z", "description": "Según punto 37 \"Prevencionista de Riesgos\", favor indicar cuantos días a la semana debe concurrir el Prevencionista a la obra. Favor aclarar", "answer": "Se aclara que las Bases Administrativas no establecen un número fijo de días de permanencia semanal para el Prevencionista de Riesgos. Su participación deberá ajustarse a las exigencias de la normativa vigente y a las necesidades propias de la ejecución de la obra, debiendo concurrir cada vez que la naturaleza de los trabajos o la Inspección Técnica de Obras así lo requiera.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:21:05Z" }, { "id": "7415460", "date": "2026-06-08T10:35:38Z", "description": "Según punto 38,1 \"Multas\" letra b), se menciona que se multará al contratista si el Profesional de Obra no está presente. Se consulta, cómo se establecerá el criterio si las bases administrativas sólo exige que el Profesional esté presente sólo dos veces a la semana. Favor aclarar", "answer": "Se aclara que no existe contradicción entre ambas disposiciones. Conforme a las Bases Administrativas, el Profesional Responsable deberá mantener presencia en obra al menos dos (2) veces por semana, sin perjuicio de concurrir cada vez que sea requerido por la Inspección Técnica de Obras, la Unidad Técnica o cuando las condiciones técnicas de la obra así lo ameriten. En consecuencia, la multa establecida en el numeral 38.1 letra b) será aplicable únicamente en caso de incumplimiento de dichas obligaciones.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:21:18Z" }, { "id": "7415500", "date": "2026-06-08T10:40:56Z", "description": "Según punto 38,1 \"Multas\" letra e.2), se menciona que se multará al contratista si no se comienza 3 días después de la entrega de terreno. Se consulta, cómo se establecerá el criterio si la Dirección de Tránsito se toma mucho más tiempo para la entrega del Decreto de Cierre de Calles para iniciar las obras, donde el contratista está de manos atadas para solicitar agilidad del trámite y aunque el contratista insista en su apuro ya que no depende de uno? . Favor aclarar", "answer": "Se acoge parcialmente la observación. Para efectos de la aplicación de la multa establecida en el numeral 38.1 letra e.2), el plazo de inicio de las obras se entenderá exigible una vez que el contratista cuente con la entrega de terreno y con las autorizaciones o permisos cuya obtención no dependa de su exclusiva gestión. En consecuencia, no procederá la aplicación de multas por retrasos derivados de la demora en la emisión de actos administrativos o autorizaciones cuya tramitación corresponda a organismos públicos y no sea imputable al contratista.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:21:37Z" }, { "id": "7415761", "date": "2026-06-08T10:56:20Z", "description": "Según punto 13,2 de las B.A. menciona entregar el detalle de mano de obra a requerir para la faena, en el cual menciona expresamente que se deberá considerar la contratación PREFERENTE de mano de obra local pero en aquellos casos que sea compatible con las labores a ejecutar. De lo anteriormente expuesto se entiende que esta contratación preferente son los JORNALES?, ya que, el operador de maquinarias es propio de la empresa que viene de otra ciudad y los albañiles se deben llevar de otra ciudad porque en Calbuco no hay mano de obra ESPECIALIZADA para realizar calzadas. Favor acoger, que solo la mano de obra local exigida estará orientada sólo a los jornales.", "answer": "Para efectos del criterio de contratación preferente de mano de obra local, se entenderá que dicha exigencia estará orientada principalmente a la contratación de personal no especializado y jornales, en aquellos casos en que exista disponibilidad y compatibilidad con las labores a ejecutar. No será exigible respecto de cargos técnicos o especializados cuya disponibilidad en la comuna resulte insuficiente para el adecuado desarrollo de la obra.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:21:59Z" }, { "id": "7415776", "date": "2026-06-08T10:57:28Z", "description": "Favor acoger que la mano de obra local exigida estará orientada a los jornales. Favor aclarar", "answer": "Se aclara que la exigencia de contratación preferente de mano de obra local estará orientada a la contratación de jornales, siempre que exista disponibilidad en la comuna y ello resulte compatible con las labores a ejecutar, no siendo exigible para personal técnico o especializado.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:22:18Z" }, { "id": "7415786", "date": "2026-06-08T10:58:47Z", "description": "Esta obra está exenta de cobro por uso y ocupación de Bien Nacional de Uso Público por ser una obra de infraestructura según Dictamen?. Favor aclarar", "answer": "Se aclara que, de conformidad con la normativa y dictámenes aplicables, la presente obra se encuentra exenta del cobro por uso u ocupación de Bien Nacional de Uso Público. En consecuencia, no corresponderá el pago de dichos derechos municipales para su ejecución.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:22:33Z" }, { "id": "7415800", "date": "2026-06-08T11:00:26Z", "description": "Esta obra estará exenta por cobros Municipales de rotura y reposición de pavimentos?. Favor aclarar", "answer": "Se aclara que, de conformidad con la normativa y dictámenes aplicables, la presente obra se encuentra exenta del cobro por uso u ocupación de Bien Nacional de Uso Público. En consecuencia, no corresponderá el pago de dichos derechos municipales para su ejecución.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:22:52Z" }, { "id": "7415825", "date": "2026-06-08T11:03:24Z", "description": "Esta obra deberá tener recepción Serviu ya que ellos entregan los permisos de rotura bajo el criterio de registro Renac?, ya que se consultó al Serviu de Puerto Montt al departamento de obras y mencionan que para el permiso de rotura el contratista debe poseer registro Minvu mínimo cuarta categoría en obras viales. Favor aclarar.", "answer": "Se aclara que, de conformidad con lo informado por SERVIU Los Lagos, para la presente intervención corresponde la tramitación de un Permiso de Ejecución de Obra de Rotura y Reposición de Pavimento ante el Área de Obras del Departamento Técnico de SERVIU. Los requisitos específicos para su otorgamiento, incluyendo la eventual exigencia de inscripción en el Registro de Contratistas del MINVU u otros antecedentes, serán los que determine dicho organismo al momento de la tramitación del permiso, debiendo el contratista dar íntegro cumplimiento a ellos.", "dateAnswered": "2026-06-10T11:23:09Z" }, { "id": "7415856", "date": "2026-06-08T11:08:16Z", "description": "En las EETT en la pagina N°3 se menciona que los Derechos de Inspección Serviu debe ser pagados por el Contratista. Favor aclarar, cómo el contratista va a solicitar los derechos de inspección y rotura si no tiene Inscrpción Minvu y Renac actualizado, ya que en respuesta N°7 se responde que no se debe tener registro Minvu. Favor aclarar.-", "answer": "Se acoge la observación y se rectifica la respuesta N° 7. Se aclara que la presente intervención deberá tramitar el correspondiente Permiso de Ejecución de Obra de Rotura y Reposición de Pavimento ante SERVIU Los Lagos. Los requisitos para su otorgamiento, incluyendo la eventual inscripción en el Registro de Contratistas MINVU, Registro RENAC, pago de derechos de inspección y demás exigencias que determine dicho organismo, deberán ser cumplidos por el contratista y considerados en su oferta.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:23:57Z" }, { "id": "7415882", "date": "2026-06-08T11:12:44Z", "description": "Según las EETT en la partida numero 4 menciona que se realizarán ensayos a las soleras tipo A a la compresión, flexión e impacto. Se hace incapié que el ensayo a la compresión se realiza a las soleras tipo zarpas y los ensayos de flexión e impacto se realiza a las soleras rectas tipo A según NCh. Favor aclarar", "answer": "El Contratista debe realizar los ensayos que permitan verificar la calidad de los materiales utilizados y que cumplen con la normativa vigente para estos tipos de trabajos.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:24:47Z" }, { "id": "7415921", "date": "2026-06-08T11:19:51Z", "description": "Según las EETT en la partida numero 4 menciona que se realizarán ensayos a las soleras tipo A , y que se solicitará como mínimo 3 certificados de ensaye por proveedor. Favor acoger que sólo se exija 1 ensayo por proveedor ya que el lote sólo es de 14 soleras y el proveedor otorga sólo 1 certificado por cada lote comprado, no emite certificados por lotes menores a 50 unidades. Favor acoger", "answer": "Se acoge lo solicitado.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:25:03Z" }, { "id": "7415956", "date": "2026-06-08T11:29:23Z", "description": "El plano de pavimentación entregado en los documentos de esta licitación se encuentra aprobado por el Serviu para poder pedir los Derechos de Inspección y permiso de rotura?, si el plano no esta con firma y timbre del Serviu en el membrete no se puede solicitar ningún permiso al Serviu y no basta solo presentar el informe del Serviu con su aprobación ya que el plano debe tener un timbre con un número de proyecto aprobado. Favor aclarar", "answer": "Según Ord. SERVIU N° 949 de fecha 26.05.2026 por corresponder a una obra de repavimentacion inferior a 60m2 , no es posible obtener su aprobación, por lo que el Contratista debe tramitar un Permiso de Ejecución de Obra de Rotura y Reposición de Pavimento, debiendo ingresar dicha solicitud al Área de Obras del Departamento Técnico de SERVIU Los Lagos.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:25:19Z" }, { "id": "7415965", "date": "2026-06-08T11:31:45Z", "description": "Presupuesto insuficiente más aun si hay que agregar recepción Serviu. Favor aumentar monto disponible o dar la posibilidad de presupuestar por un monto mayor al disponible sin quedar la oferta inadmisible.", "answer": "Acogerse a lo establecido en Bases administrativas\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:25:34Z" }, { "id": "7416127", "date": "2026-06-08T11:48:05Z", "description": "En la visita terreno del día miércoles 10 de junio puede ir cualquier persona designada por la empresa?, Favor aclarar", "answer": "No es de carácter obligatorio.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:25:52Z" }, { "id": "7416273", "date": "2026-06-08T11:58:05Z", "description": "Estimados, respecto a respuesta del Serviu por permisos de rotura y ensayos, existe una incongruencia debido que se consultó al departamento de obras para solicitar permisos de rotura se debe ingresar planos aprobados, pagar derechos de inspección, entregar garantía por 2 años, ejecutar ensayos de laboratorio, entre otros para que puedan otorgar al acta de recepción y permiso de rotura conforme, ya que este trámite es el conducto regular aunque sean 7m2 de calzada que es lo mínimo de calzada que se puede ejecutar, Favor aclarar", "answer": "Se aclara que, de acuerdo con el Ord. N° 949 de SERVIU Los Lagos, para la presente intervención corresponde la tramitación de un Permiso de Ejecución de Obra de Rotura y Reposición de Pavimento. Sin perjuicio de ello, los requisitos específicos para su otorgamiento, tales como presentación de antecedentes técnicos, inscripción en registros, pago de derechos de inspección, constitución de garantías, realización de ensayos u otros que determine SERVIU, serán definidos por dicho organismo al momento de la tramitación y deberán ser cumplidos por el contratista, considerándolos en su oferta.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:26:06Z" }, { "id": "7416278", "date": "2026-06-08T11:58:27Z", "description": "Dimensiones del letrero obra", "answer": "Se aclara que el letrero de obra deberá tener dimensiones de 2,40 m de ancho por 1,20 m de alto, confeccionado en PVC, con estructura y sistema de fijación adecuados para asegurar su estabilidad y permanencia durante toda la ejecución de las obras.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:26:22Z" } ] }, "language": "es" }, { "ocid": "ocds-70d2nz-3479-64-LE26", "id": "11b478e5-3479-64-LE26", "date": "2026-06-03T09:25:00Z", "tag": [ "tender" ], "initiationType": "tender", "parties": [ { "name": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO | I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "id": "CL-MP-4400", "identifier": { "id": "692206002", "legalName": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "scheme": "CL-RUT" }, "address": { "streetAddress": "FEDERICO ERRAZURIZ N210", "region": "Región de los Lagos ", "countryName": "Chile" }, "contactPoint": { "name": "YERTHY MORALES" }, "roles": [ "procuringEntity", "buyer" ], "additionalIdentifiers": [ { "id": "4400", "legalName": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "scheme": "CL-MP", "uri": "http://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/Comprador/Unidad/4400" } ] } ], "tender": { "id": "3479-64-LE26", "title": "REPOSICION DE PAVIMENTO CALLE PRAT", "description": "SECPLAN\r\nSP N 70", "status": "active", "statusDetails": "5-Publicada", "procuringEntity": { "name": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO | I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "id": "CL-MP-4400" }, "items": [ { "id": "43506340", "description": "Servicios de construcción y mantenimiento / Construcción de edificios en general / Construcción de obras civiles y infraestructuras / Pavimentación de carreteras o caminos", "quantity": 1.0, "unit": { "name": "Unidad" }, "classification": { "id": "72131701", "scheme": "UNSPSC", "uri": "http://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/Productos/Categoria/72131701" } } ], "procurementMethod": "open", "procurementMethodDetails": "Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)", "tenderPeriod": { "startDate": "2026-06-03T09:25:00Z", "endDate": "2026-06-15T16:00:00Z", "durationInDays": 12 }, "awardPeriod": { "startDate": "2026-06-15T16:01:00Z", "endDate": "2026-06-30T17:00:00Z", "durationInDays": 1 }, "hasEnquiries": true, "enquiryPeriod": { "startDate": "2026-06-03T11:00:00Z", "endDate": "2026-06-08T12:00:00Z", "durationInDays": 5 }, "enquiries": [ { "id": "7404899", "date": "2026-06-03T12:46:50Z", "description": "FAVOR SUBIR EL PLANO DE SURALIS, YA QUE SON 3 REDES DE AP, QUE SUBEN Y NO SE ESPECIFICA SU UBICACION MAS QUE EN LA CLAZADA, Y NO INDICA PROFUNDIDAD, ESTO ES RELEVANTE PARA LAS EXCAVACIONES, RELLENOS Y COMPACTACION, SI SE ROMPE UNA TUBERIA DE ESTAS CALBUCO QUEDA SIN ABASTECIMIENTO DE AP, FAVOR SUBIR ESTA INFORMACION QUE ES MUY IMPORTANTE, GRACIAS", "answer": "Respecto de la consulta, se informa que esta Municipalidad no dispone de antecedentes adicionales a los proporcionados por Suralis. Se adjuntan planos referenciales de redes de agua potable y alcantarillado, los cuales tienen carácter informativo y no garantizan ubicación ni profundidad exacta.Conforme a la información disponible, se estima una profundidad aproximada de 1,50 m. Será responsabilidad del contratista verificar en terreno la ubicación efectiva de las redes y adoptar las medidas necesarias para resguardar la infraestructura existente durante la ejecución de las obras.\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:29:32Z" }, { "id": "7405154", "date": "2026-06-03T13:48:30Z", "description": "Por ser un proyecto de pavimentación debiese haber considerado en los criterios de evaluación las experiencias de las empresas contratistas como mínimo. Es mas, en unas obra de pavimentación de veredas en una licitación de calbuco hace poco con menos presupuesto quedo mas que claro la ineficiencia de los trabajos ejecutados. Favor acoger criterio de experiencia evaluable en obras publicas.", "answer": "Los criterios de evaluación aplicables al presente proceso se encuentran expresamente establecidos en el numeral 19 de las Bases Administrativas, contemplando únicamente Oferta Económica, Plazo de Ejecución, Presentación Formal Administrativa y Técnica, y Programa de Integridad. En consecuencia, no corresponde incorporar nuevos criterios de evaluación durante el desarrollo de la licitación, por cuanto ello alteraría las condiciones originalmente establecidas en las Bases y vulneraría los principios de igualdad de los oferentes y estricta sujeción a las bases.\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:30:00Z" }, { "id": "7405156", "date": "2026-06-03T13:50:30Z", "description": "Se puede ofertar un monto mayor del presupuesto referencial sin quedar inadmisible la oferta ? Dado a que el monto es insuficiente.", "answer": "Se informa que, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 de las Bases Administrativas, el presupuesto informado corresponde al monto disponible para la ejecución de las obras. Asimismo, las Bases señalan expresamente que la Municipalidad se reserva el derecho de declarar inadmisibles aquellas ofertas que superen la disponibilidad presupuestaria informada.\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:30:17Z" }, { "id": "7405168", "date": "2026-06-03T13:59:06Z", "description": "Debido a la lentitud en la entrega de los decretos de cierre de calle por parte de Dirección de Transito de este Municipio. Se consulta, se podrá ejecutar el proyecto sin disponer aun del decreto de cierre de calle o se tendrá que esperar hasta la entrega de este decreto para comenzar con el proyecto ? Y una vez entregada el acta de entrega de terreno que pasará con los plazos de ejecución considerando que aun no se dispondrá del decreto de cierre de calle. Favor aclarar", "answer": "\"Se informa que el plazo de ejecución comenzará a contabilizarse desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno.\n\nAsimismo, una vez suscrito el contrato, el adjudicatario deberá gestionar los permisos y autorizaciones que correspondan para la ejecución de las obras, informando oportunamente su estado de avance a la Unidad Técnica al correo director.secplan@municipalidadcalbuco.cl.\n\nPor lo anterior, dichas gestiones previas no afectarán el cómputo del plazo contractual.\"\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:30:34Z" }, { "id": "7409368", "date": "2026-06-04T18:07:36Z", "description": "Favor aclarar, cual es la profundidad de las 3 matrices que pasan por calle Arturo Prat en la calzada, una de ellas es de rocalit, ya que los operadores de Suralis de Calbuco no lo saben y en el certificado de redes solo muestra el trazado pero no profundidad ?", "answer": "\"Se informa que esta Municipalidad no dispone de antecedentes adicionales a los proporcionados por Suralis. Los planos y certificados acompañados tienen carácter referencial y no indican la profundidad de las redes existentes.\n\nDe acuerdo con la información disponible, se estima una profundidad aproximada de 1,50 metros. Sin perjuicio de lo anterior, será responsabilidad del contratista verificar en terreno la ubicación y profundidad efectiva de las redes antes y durante la ejecución de las excavaciones, adoptando todas las medidas necesarias para resguardar la infraestructura existente.\"\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:30:59Z" }, { "id": "7409374", "date": "2026-06-04T18:11:15Z", "description": "Estimados, como Municipalidad favor conseguir con Suralis la ubicación y profundidad exacta de las 3 matrices, ellos disponen de un aparato que las encuentra bajo calzada antes de demoler. Si no se consigue lo solicitado es un riesgo ENORME poder ejecutar esta obra debido a que el solo roce a la matriz de rocalit o las demás, dejaría sin abastecimiento de agua la población completa incluido el Hospital. Favor acoger", "answer": "La Municipalidad ha puesto a disposición de los oferentes la totalidad de los antecedentes proporcionados por Suralis respecto de las redes existentes. No se dispone de información adicional sobre la ubicación o profundidad exacta de las matrices.Conforme a las Bases Administrativas, corresponde al oferente verificar en terreno las condiciones existentes y considerar en su oferta los riesgos y contingencias asociados a la ejecución de las obras. Sin perjuicio de ello, el contratista adjudicado deberá coordinar oportunamente con Suralis las medidas necesarias para resguardar la continuidad del servicio y la protección de la infraestructura sanitaria existente durante la ejecución de los trabajos.\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:31:13Z" }, { "id": "7409643", "date": "2026-06-04T21:09:06Z", "description": "Se debe disponer de Registro Renac Bº1 Obras Viales para solicitud de Permisos de Inspección Serviu ? Favor aclarar", "answer": "No. De acuerdo con los antecedentes proporcionados por SERVIU Los Lagos, la intervención corresponde a una superficie aproximada de 42 m², por lo que su tramitación se realiza mediante Permiso de Rotura y Reposición ante el Departamento Técnico de SERVIU Los Lagos. Asimismo, se indica que las exigencias relativas a ensayes de control, proyecto de rotura y reposición y demás antecedentes asociados aplican para intervenciones superiores a 60 m².En consecuencia, para la presente licitación no se exige contar con inscripción en el Registro Nacional de Contratistas B-1 Obras Viales como requisito para la obtención del Permiso de Rotura y Reposición señalado.\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:31:30Z" }, { "id": "7413601", "date": "2026-06-05T18:54:31Z", "description": "Se pueden modificar % de GG y Utilidades del itemizado? Favor aclarar", "answer": "Sí. Los oferentes podrán modificar los porcentajes de Gastos Generales y Utilidades que estimen pertinentes, siempre que mantengan la coherencia técnica y económica de su oferta y que el monto total ofertado considere la correcta ejecución de todas las partidas contempladas en el proyecto.Lo anterior, por cuanto el contrato corresponde a suma alzada, siendo de exclusiva responsabilidad del oferente la determinación de los costos directos e indirectos, gastos generales, utilidades y demás conceptos necesarios para el cumplimiento íntegro del contrato.\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:31:47Z" }, { "id": "7413778", "date": "2026-06-05T21:47:01Z", "description": "Según bases administrativas punto 6 \"visita terreno\", menciona que se comunicará en el Portal de Mercado Publico la fecha y hora de Visita la que tendrá carácter de no obligatoria pero sí que se firmará un acta de asistencia. Favor comunicar a la brevedad y con anticipación el día y hora de la visita antes que cierre el foro de consultas por si surgen dudas. Favor acoger", "answer": "Cosnidera visitap para el dia 10 de junio a las 11:00 hrs. en Av. Los Héroes N° 502, Calbuco (Ex Hotel Los \nHéroes), hall de acceso, desde donde se dará inicio al recorrido.", "dateAnswered": "2026-06-08T09:05:58Z" }, { "id": "7415045", "date": "2026-06-08T09:26:44Z", "description": "Según itemizado en puntos 5 y 6 se debe retirar y colocar soleras tipo A y según catastro de perfiles de archivo PDF hay matriz a ambos lados de las soleras. Se solicita favor mantener soleras existentes que no tiene ningún problema de desnivel a diferencia de la calzada que sí se encuentran los paños hundidos y levantados. Lo anterior, debido a que en esquema muestra como si la calle fuera una linea recta con la linea de matriz y no es así ya que la matriz de agua no hace curvas sino que se instala en tramos rectos por lo que asi como se muestra en el esquema de perfiles no es fidedigno y la matriz pasa pegado a la solera existente por lo que hacer el sobreancho para instalar la solera no se puede realizar con el rebaje de 70cm de profundidad, además, por un lado de la calle pasa la baranda peatonal anclada sobre la vereda existente por lo que habría que cortar y volver a instalarlo y esa partida no está considerada en el itemizado. Se solicita disminuir partida de soleras nuevas y retiro de soleras por lo anteriormente expuesto. Favor acoger", "answer": "\"En atención a la observación formulada, se informa que las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes que conforman la presente licitación fueron aprobados mediante el correspondiente acto administrativo y forman parte integral del proceso licitatorio.\n\nConsiderando que la consulta planteada implica una modificación de partidas y cantidades de obra contempladas en los antecedentes de licitación, se hace presente que, en la etapa actual del proceso, no resulta procedente efectuar modificaciones a las Bases ni a los documentos que rigen la contratación.\n\nPor lo anterior, los oferentes deberán formular sus propuestas conforme a los antecedentes publicados en la licitación.\"\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:18:33Z" }, { "id": "7415071", "date": "2026-06-08T09:33:50Z", "description": "Según catastro de perfiles se muestra que la matriz de agua potable pasa por ambos lados de la calle atrás de las soleras, pero en realidad la matriz pasa por la calzada, ya que existen válvulas de agua potable a la vista en la calzada. Favor aclarar, que medida se tomará si no se puede realizar el escarpe de 70cm, se disminuirá la subbase de 30cm?. Favor aclarar", "answer": "En el caso que al momento de realizar el escarpe o excavación se encuentren redes de agua potable a una profundidad menor a 70cm se puede reducir la altura de la Subbase, sin embargo, se debe efectuar, con cargo al Contratista, un refuerzo de hormigon G25, según detalle tipo SURALIS, en toda la extension del tramo a intervenir con el escarpe. Esta modificación debe ser autorizada por la ITO previamente.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:18:59Z" }, { "id": "7415199", "date": "2026-06-08T09:54:16Z", "description": "Estimados, según respuesta de la pregunta numero 7, que por ser una superficie menor a 60m2 no es necesario tener registro Renac o que solo se solicita permiso de rotura ante el Serviu sin necesidad de ensayo de laboratorio, es totalmente FALSO. En el Serviu para solicitar permiso de roturo aunque sea de 1m2 de vereda EXIGEN estar inscritos en el Registro de contratistas MINVU en el cual otorgan el certificado Renac que es el que se tiene que presentar junto con los planos aprobados por ellos para solicitar el permiso de rotura, Posterior a lo anterior, ellos emiten una resolución solicitando el pago de derechos de inspección y la entrega de una boleta de garantía con vigencia de 2 años mas todos los ensayos de laboratorio y en el cual designan a un inspector para su control. Por lo anteriormente expuesto, por ser una obra de EMERGENCIA no debiera solicitarse permiso de rotura Serviu, como en muchas otras municipalidad adoptan este criterio. Lo que hay que tener claro es que si se quiere el permiso de rotura Serviu, se debe presentar toda la documentación exigida por ellos mas estar inscritos en el MINVU, Serviu no otorga permiso de rotura a quienes no tienen el RENAC VIGENTE. Favor acoger solicitud o sino los costos asociados a ese certificado de rotura sobrepasan el monto disponible para este proyecto, ya que, aunque la obra sea pequeña los costos de laboratorio y garantías serviu son las mismas a si fuera una calle de 100m de largo. Favor acoger", "answer": "Se acoge la observación y se rectifica la respuesta N° 7. De acuerdo con lo informado por SERVIU Los Lagos, al tratarse de una intervención de 42 m², no se requiere la aprobación de planos ni de un proyecto de ingeniería por parte de dicho organismo, correspondiendo únicamente la tramitación del Permiso de Ejecución de Obra de Rotura y Reposición de Pavimento. Sin perjuicio de ello, el contratista deberá cumplir con todos los requisitos y antecedentes que SERVIU exija para la obtención del referido permiso, considerando dichos costos en su oferta.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:19:22Z" }, { "id": "7415334", "date": "2026-06-08T10:10:28Z", "description": "Estimados, según respuesta de la pregunta 1 que hace referencia por la ubicación de la matriz, creo que está mal contestada técnicamente, ya que lo que se desprende de la respuesta es que el contratista es responsable si se encuentra la matriz por sobre la altura señalada por Suralis o si se encuentra en la calzada en vez de bajo la vereda. Como la matriz es una obra existente y no se puede desplazar la respuesta debiera ir orientada a CÓMO SOLUCIONAR EL PROBLEMA Y NO RESPONDER QUE EL CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE DE AVERIGUAR Y SOLUCIONAR LA UBICACIÓN Y ALTURA DE LA MATRIZ, Y EL CONTRATISTA VER CÓMO LO DEJA AL 1,50m RESGUARDANDO LA INFRAESTRUCTURA. La respuesta pudo haber sido: \"....se verá en terreno una vez ejecutándose tomando como solución por ejemplo, no realizar el rebaje de 30cm y descontándose....\", ya que el contratista no puede hacer milagros por una infraestructura sensible y existente y en donde también pasa la matriz de rocalit que no está informada en el certificado, ya que es la misma linea de rocalit que pasa por fuera del Hospital, cuya información se obtuvo de la oficina de Suralis allá mismo en Calbuco con los operadores. Entonces, se vuelve a consultar respetuosamente, que se hará en el caso que la matriz se encuentre en la calzada y a una altura entre los 0,7m y 1,5m y que afecte el rebaje proyectado para la reposición de calzada?. Favor aclarar técnicamente.-", "answer": "En el caso que al momento de realizar el escarpe o excavación se encuentren redes de agua potable a una profundidad menor a 70cm se puede reducir la altura de la Subbase, sin embargo, se debe efectuar, con cargo al Contratista, un refuerzo de hormigon G25, según detalle tipo SURALIS, en toda la extension del tramo a intervenir con el escarpe. Esta modificación debe ser autorizada por la ITO previamente.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:19:46Z" }, { "id": "7415374", "date": "2026-06-08T10:20:37Z", "description": "Estimados, con respecto a la respuesta de la pregunta 4 respecto a los tiempos que se toma la Dirección de Tránsito para otorgar los permisos de cierre de calles, se debe plantear lo siguiente: La Dirección de Tránsito de Calbuco se da plazos por sobre lo normal de un Departamento de esta índole en el cual, dichos plazos están fuera del alcance de la exigencia del contratista al momento de solicitar los cierres. Por esta razón se solicita respetuosamente, que el Departamento de Obras otorgue posteriormente como nuevo término de obras una ampliación de plazos por el motivo de que no se puedo iniciar con las demoliciones, etc hasta que dicho decreto esté autorizado y decretado. Favor acoger.-", "answer": "Se informa que los plazos establecidos en las Bases corresponden a una estimación referencial, siendo responsabilidad del contratista efectuar las gestiones necesarias para la obtención oportuna de los permisos y autorizaciones que resulten aplicables. En consecuencia, no se contempla la ampliación automática de plazos por la tramitación de permisos ante otros organismos, debiendo el oferente considerar esta circunstancia en la programación de su oferta.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:20:15Z" }, { "id": "7415404", "date": "2026-06-08T10:26:40Z", "description": "Según las bases administrativas punto 31,8, menciona que el profesional sólo deberá estar presente 2 veces a la semana. Favor ratificar.-", "answer": "Conforme a las Bases Administrativas, el profesional responsable deberá mantener presencia en obra al menos dos (2) veces por semana, dejando constancia de ello en el Libro de Obras o medio de registro definido por la ITO, debiendo además concurrir cada vez que sea requerido por la Inspección Técnica de Obras, la Unidad Técnica o cuando las condiciones técnicas de la obra así lo ameriten.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:20:31Z" }, { "id": "7415427", "date": "2026-06-08T10:30:01Z", "description": "Según bases administrativas punto 36 \"letreros de obras\" menciona la instalación de un letrero de obras. Favor entregar dimensiones y materialidad", "answer": "Se precisa que el letrero de obras deberá confeccionarse en PVC, con dimensiones de 1,20 m de alto por 2,40 m de ancho, debiendo considerar un diseño, contenido y sistema de instalación que aseguren su adecuada visibilidad y permanencia durante toda la ejecución de las obras.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:20:45Z" }, { "id": "7415442", "date": "2026-06-08T10:32:26Z", "description": "Según punto 37 \"Prevencionista de Riesgos\", favor indicar cuantos días a la semana debe concurrir el Prevencionista a la obra. Favor aclarar", "answer": "Se aclara que las Bases Administrativas no establecen un número fijo de días de permanencia semanal para el Prevencionista de Riesgos. Su participación deberá ajustarse a las exigencias de la normativa vigente y a las necesidades propias de la ejecución de la obra, debiendo concurrir cada vez que la naturaleza de los trabajos o la Inspección Técnica de Obras así lo requiera.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:21:05Z" }, { "id": "7415460", "date": "2026-06-08T10:35:38Z", "description": "Según punto 38,1 \"Multas\" letra b), se menciona que se multará al contratista si el Profesional de Obra no está presente. Se consulta, cómo se establecerá el criterio si las bases administrativas sólo exige que el Profesional esté presente sólo dos veces a la semana. Favor aclarar", "answer": "Se aclara que no existe contradicción entre ambas disposiciones. Conforme a las Bases Administrativas, el Profesional Responsable deberá mantener presencia en obra al menos dos (2) veces por semana, sin perjuicio de concurrir cada vez que sea requerido por la Inspección Técnica de Obras, la Unidad Técnica o cuando las condiciones técnicas de la obra así lo ameriten. En consecuencia, la multa establecida en el numeral 38.1 letra b) será aplicable únicamente en caso de incumplimiento de dichas obligaciones.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:21:18Z" }, { "id": "7415500", "date": "2026-06-08T10:40:56Z", "description": "Según punto 38,1 \"Multas\" letra e.2), se menciona que se multará al contratista si no se comienza 3 días después de la entrega de terreno. Se consulta, cómo se establecerá el criterio si la Dirección de Tránsito se toma mucho más tiempo para la entrega del Decreto de Cierre de Calles para iniciar las obras, donde el contratista está de manos atadas para solicitar agilidad del trámite y aunque el contratista insista en su apuro ya que no depende de uno? . Favor aclarar", "answer": "Se acoge parcialmente la observación. Para efectos de la aplicación de la multa establecida en el numeral 38.1 letra e.2), el plazo de inicio de las obras se entenderá exigible una vez que el contratista cuente con la entrega de terreno y con las autorizaciones o permisos cuya obtención no dependa de su exclusiva gestión. En consecuencia, no procederá la aplicación de multas por retrasos derivados de la demora en la emisión de actos administrativos o autorizaciones cuya tramitación corresponda a organismos públicos y no sea imputable al contratista.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:21:37Z" }, { "id": "7415761", "date": "2026-06-08T10:56:20Z", "description": "Según punto 13,2 de las B.A. menciona entregar el detalle de mano de obra a requerir para la faena, en el cual menciona expresamente que se deberá considerar la contratación PREFERENTE de mano de obra local pero en aquellos casos que sea compatible con las labores a ejecutar. De lo anteriormente expuesto se entiende que esta contratación preferente son los JORNALES?, ya que, el operador de maquinarias es propio de la empresa que viene de otra ciudad y los albañiles se deben llevar de otra ciudad porque en Calbuco no hay mano de obra ESPECIALIZADA para realizar calzadas. Favor acoger, que solo la mano de obra local exigida estará orientada sólo a los jornales.", "answer": "Para efectos del criterio de contratación preferente de mano de obra local, se entenderá que dicha exigencia estará orientada principalmente a la contratación de personal no especializado y jornales, en aquellos casos en que exista disponibilidad y compatibilidad con las labores a ejecutar. No será exigible respecto de cargos técnicos o especializados cuya disponibilidad en la comuna resulte insuficiente para el adecuado desarrollo de la obra.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:21:59Z" }, { "id": "7415776", "date": "2026-06-08T10:57:28Z", "description": "Favor acoger que la mano de obra local exigida estará orientada a los jornales. Favor aclarar", "answer": "Se aclara que la exigencia de contratación preferente de mano de obra local estará orientada a la contratación de jornales, siempre que exista disponibilidad en la comuna y ello resulte compatible con las labores a ejecutar, no siendo exigible para personal técnico o especializado.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:22:18Z" }, { "id": "7415786", "date": "2026-06-08T10:58:47Z", "description": "Esta obra está exenta de cobro por uso y ocupación de Bien Nacional de Uso Público por ser una obra de infraestructura según Dictamen?. Favor aclarar", "answer": "Se aclara que, de conformidad con la normativa y dictámenes aplicables, la presente obra se encuentra exenta del cobro por uso u ocupación de Bien Nacional de Uso Público. En consecuencia, no corresponderá el pago de dichos derechos municipales para su ejecución.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:22:33Z" }, { "id": "7415800", "date": "2026-06-08T11:00:26Z", "description": "Esta obra estará exenta por cobros Municipales de rotura y reposición de pavimentos?. Favor aclarar", "answer": "Se aclara que, de conformidad con la normativa y dictámenes aplicables, la presente obra se encuentra exenta del cobro por uso u ocupación de Bien Nacional de Uso Público. En consecuencia, no corresponderá el pago de dichos derechos municipales para su ejecución.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:22:52Z" }, { "id": "7415825", "date": "2026-06-08T11:03:24Z", "description": "Esta obra deberá tener recepción Serviu ya que ellos entregan los permisos de rotura bajo el criterio de registro Renac?, ya que se consultó al Serviu de Puerto Montt al departamento de obras y mencionan que para el permiso de rotura el contratista debe poseer registro Minvu mínimo cuarta categoría en obras viales. Favor aclarar.", "answer": "Se aclara que, de conformidad con lo informado por SERVIU Los Lagos, para la presente intervención corresponde la tramitación de un Permiso de Ejecución de Obra de Rotura y Reposición de Pavimento ante el Área de Obras del Departamento Técnico de SERVIU. Los requisitos específicos para su otorgamiento, incluyendo la eventual exigencia de inscripción en el Registro de Contratistas del MINVU u otros antecedentes, serán los que determine dicho organismo al momento de la tramitación del permiso, debiendo el contratista dar íntegro cumplimiento a ellos.", "dateAnswered": "2026-06-10T11:23:09Z" }, { "id": "7415856", "date": "2026-06-08T11:08:16Z", "description": "En las EETT en la pagina N°3 se menciona que los Derechos de Inspección Serviu debe ser pagados por el Contratista. Favor aclarar, cómo el contratista va a solicitar los derechos de inspección y rotura si no tiene Inscrpción Minvu y Renac actualizado, ya que en respuesta N°7 se responde que no se debe tener registro Minvu. Favor aclarar.-", "answer": "Se acoge la observación y se rectifica la respuesta N° 7. Se aclara que la presente intervención deberá tramitar el correspondiente Permiso de Ejecución de Obra de Rotura y Reposición de Pavimento ante SERVIU Los Lagos. Los requisitos para su otorgamiento, incluyendo la eventual inscripción en el Registro de Contratistas MINVU, Registro RENAC, pago de derechos de inspección y demás exigencias que determine dicho organismo, deberán ser cumplidos por el contratista y considerados en su oferta.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:23:57Z" }, { "id": "7415882", "date": "2026-06-08T11:12:44Z", "description": "Según las EETT en la partida numero 4 menciona que se realizarán ensayos a las soleras tipo A a la compresión, flexión e impacto. Se hace incapié que el ensayo a la compresión se realiza a las soleras tipo zarpas y los ensayos de flexión e impacto se realiza a las soleras rectas tipo A según NCh. Favor aclarar", "answer": "El Contratista debe realizar los ensayos que permitan verificar la calidad de los materiales utilizados y que cumplen con la normativa vigente para estos tipos de trabajos.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:24:47Z" }, { "id": "7415921", "date": "2026-06-08T11:19:51Z", "description": "Según las EETT en la partida numero 4 menciona que se realizarán ensayos a las soleras tipo A , y que se solicitará como mínimo 3 certificados de ensaye por proveedor. Favor acoger que sólo se exija 1 ensayo por proveedor ya que el lote sólo es de 14 soleras y el proveedor otorga sólo 1 certificado por cada lote comprado, no emite certificados por lotes menores a 50 unidades. Favor acoger", "answer": "Se acoge lo solicitado.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:25:03Z" }, { "id": "7415956", "date": "2026-06-08T11:29:23Z", "description": "El plano de pavimentación entregado en los documentos de esta licitación se encuentra aprobado por el Serviu para poder pedir los Derechos de Inspección y permiso de rotura?, si el plano no esta con firma y timbre del Serviu en el membrete no se puede solicitar ningún permiso al Serviu y no basta solo presentar el informe del Serviu con su aprobación ya que el plano debe tener un timbre con un número de proyecto aprobado. Favor aclarar", "answer": "Según Ord. SERVIU N° 949 de fecha 26.05.2026 por corresponder a una obra de repavimentacion inferior a 60m2 , no es posible obtener su aprobación, por lo que el Contratista debe tramitar un Permiso de Ejecución de Obra de Rotura y Reposición de Pavimento, debiendo ingresar dicha solicitud al Área de Obras del Departamento Técnico de SERVIU Los Lagos.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:25:19Z" }, { "id": "7415965", "date": "2026-06-08T11:31:45Z", "description": "Presupuesto insuficiente más aun si hay que agregar recepción Serviu. Favor aumentar monto disponible o dar la posibilidad de presupuestar por un monto mayor al disponible sin quedar la oferta inadmisible.", "answer": "Acogerse a lo establecido en Bases administrativas\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:25:34Z" }, { "id": "7416127", "date": "2026-06-08T11:48:05Z", "description": "En la visita terreno del día miércoles 10 de junio puede ir cualquier persona designada por la empresa?, Favor aclarar", "answer": "No es de carácter obligatorio.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:25:52Z" }, { "id": "7416273", "date": "2026-06-08T11:58:05Z", "description": "Estimados, respecto a respuesta del Serviu por permisos de rotura y ensayos, existe una incongruencia debido que se consultó al departamento de obras para solicitar permisos de rotura se debe ingresar planos aprobados, pagar derechos de inspección, entregar garantía por 2 años, ejecutar ensayos de laboratorio, entre otros para que puedan otorgar al acta de recepción y permiso de rotura conforme, ya que este trámite es el conducto regular aunque sean 7m2 de calzada que es lo mínimo de calzada que se puede ejecutar, Favor aclarar", "answer": "Se aclara que, de acuerdo con el Ord. N° 949 de SERVIU Los Lagos, para la presente intervención corresponde la tramitación de un Permiso de Ejecución de Obra de Rotura y Reposición de Pavimento. Sin perjuicio de ello, los requisitos específicos para su otorgamiento, tales como presentación de antecedentes técnicos, inscripción en registros, pago de derechos de inspección, constitución de garantías, realización de ensayos u otros que determine SERVIU, serán definidos por dicho organismo al momento de la tramitación y deberán ser cumplidos por el contratista, considerándolos en su oferta.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:26:06Z" }, { "id": "7416278", "date": "2026-06-08T11:58:27Z", "description": "Dimensiones del letrero obra", "answer": "Se aclara que el letrero de obra deberá tener dimensiones de 2,40 m de ancho por 1,20 m de alto, confeccionado en PVC, con estructura y sistema de fijación adecuados para asegurar su estabilidad y permanencia durante toda la ejecución de las obras.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:26:22Z" } ] }, "language": "es" }, { "ocid": "ocds-70d2nz-3479-64-LE26", "id": "197c8b4c-3479-64-LE26", "date": "2026-06-03T09:25:00Z", "tag": [ "tender", "tenderUpdate" ], "initiationType": "tender", "parties": [ { "name": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO | I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "id": "CL-MP-4400", "identifier": { "id": "692206002", "legalName": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "scheme": "CL-RUT" }, "address": { "streetAddress": "FEDERICO ERRAZURIZ N210", "region": "Región de los Lagos ", "countryName": "Chile" }, "contactPoint": { "name": "YERTHY MORALES" }, "roles": [ "procuringEntity", "buyer" ], "additionalIdentifiers": [ { "id": "4400", "legalName": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "scheme": "CL-MP", "uri": "http://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/Comprador/Unidad/4400" } ] }, { "name": "Constructora e Inmobiliaria Santa Ema SpA | Constructora e Inmobiliaria Santa Ema SpA", "id": "CL-MP-687408", "identifier": { "id": "761876910", "legalName": "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SANTA EMA SPA", "scheme": "CL-RUT" }, "address": { "streetAddress": "Calle Concepción #117,oficina 31, tercer piso", "region": "Región de los Lagos ", "countryName": "Chile" }, "contactPoint": { "name": "Lisette Marlene Santibáñez Barrientos" }, "roles": [ "tenderer" ], "additionalIdentifiers": [ { "id": "687408", "legalName": "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SANTA EMA SPA", "scheme": "CL-MP", "uri": "http://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/Empresa/BuscarProveedor/687408" } ] }, { "name": "MADECOVA INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN SPA | MADECOVA INGENIERÍ & CONSTRUCCIÓN SPA", "id": "CL-MP-900418", "identifier": { "id": "765887275", "legalName": "MADECOVA INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN SPA", "scheme": "CL-RUT" }, "address": { "streetAddress": "Michimavida 340, casa 11", "region": "Región de los Lagos " }, "contactPoint": { "name": "Carlos Rodrigo Nonque Nonque" }, "roles": [ "tenderer" ], "additionalIdentifiers": [ { "id": "900418", "legalName": "MADECOVA INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN SPA", "scheme": "CL-MP", "uri": "http://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/Empresa/BuscarProveedor/900418" } ] }, { "name": "PABLO NEUMANN AGUILAR | Constructora Pablo Neumann Aguilar", "id": "CL-MP-67148", "identifier": { "id": "44968614", "legalName": "PABLO NEUMANN AGUILAR", "scheme": "CL-RUT" }, "address": { "streetAddress": "GRANULITA N° 2036", "region": "Región de los Lagos ", "countryName": "Chile" }, "contactPoint": { "name": "Pablo Neumann Aguilar" }, "roles": [ "tenderer" ], "additionalIdentifiers": [ { "id": "67148", "legalName": "PABLO NEUMANN AGUILAR", "scheme": "CL-MP", "uri": "http://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/Empresa/BuscarProveedor/67148" } ] }, { "name": "R Y ASOCIADOS SPA | R Project SpA", "id": "CL-MP-1313281", "identifier": { "id": "777771760", "legalName": "R Y ASOCIADOS SPA", "scheme": "CL-RUT" }, "address": { "streetAddress": "SANTA ROSA 575 OFICINA 31 EDIF. CENTRAL LAKE", "region": "Región de los Lagos ", "countryName": "Chile" }, "contactPoint": { "name": "CHRISTIAN ANDRÉS NEUMANN VERA" }, "roles": [ "tenderer" ], "additionalIdentifiers": [ { "id": "1313281", "legalName": "R Y ASOCIADOS SPA", "scheme": "CL-MP", "uri": "http://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/Empresa/BuscarProveedor/1313281" } ] } ], "tender": { "id": "3479-64-LE26", "title": "REPOSICION DE PAVIMENTO CALLE PRAT", "description": "SECPLAN\r\nSP N 70", "status": "active", "statusDetails": "6-Cerrada", "procuringEntity": { "name": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO | I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "id": "CL-MP-4400" }, "items": [ { "id": "43506340", "description": "Servicios de construcción y mantenimiento / Construcción de edificios en general / Construcción de obras civiles y infraestructuras / Pavimentación de carreteras o caminos", "quantity": 1.0, "unit": { "name": "Unidad" }, "classification": { "id": "72131701", "scheme": "UNSPSC", "uri": "http://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/Productos/Categoria/72131701" } } ], "procurementMethod": "open", "procurementMethodDetails": "Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)", "tenderPeriod": { "startDate": "2026-06-03T09:25:00Z", "endDate": "2026-06-15T16:00:00Z", "durationInDays": 12 }, "awardPeriod": { "startDate": "2026-06-15T16:01:00Z", "endDate": "2026-06-30T17:00:00Z", "durationInDays": 1 }, "hasEnquiries": true, "enquiryPeriod": { "startDate": "2026-06-03T11:00:00Z", "endDate": "2026-06-08T12:00:00Z", "durationInDays": 5 }, "tenderers": [ { "name": "R Y ASOCIADOS SPA | R Project SpA", "id": "CL-MP-1313281" }, { "name": "PABLO NEUMANN AGUILAR | Constructora Pablo Neumann Aguilar", "id": "CL-MP-67148" }, { "name": "Constructora e Inmobiliaria Santa Ema SpA | Constructora e Inmobiliaria Santa Ema SpA", "id": "CL-MP-687408" }, { "name": "MADECOVA INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN SPA | MADECOVA INGENIERÍ & CONSTRUCCIÓN SPA", "id": "CL-MP-900418" } ], "enquiries": [ { "id": "7404899", "date": "2026-06-03T12:46:50Z", "description": "FAVOR SUBIR EL PLANO DE SURALIS, YA QUE SON 3 REDES DE AP, QUE SUBEN Y NO SE ESPECIFICA SU UBICACION MAS QUE EN LA CLAZADA, Y NO INDICA PROFUNDIDAD, ESTO ES RELEVANTE PARA LAS EXCAVACIONES, RELLENOS Y COMPACTACION, SI SE ROMPE UNA TUBERIA DE ESTAS CALBUCO QUEDA SIN ABASTECIMIENTO DE AP, FAVOR SUBIR ESTA INFORMACION QUE ES MUY IMPORTANTE, GRACIAS", "answer": "Respecto de la consulta, se informa que esta Municipalidad no dispone de antecedentes adicionales a los proporcionados por Suralis. Se adjuntan planos referenciales de redes de agua potable y alcantarillado, los cuales tienen carácter informativo y no garantizan ubicación ni profundidad exacta.Conforme a la información disponible, se estima una profundidad aproximada de 1,50 m. Será responsabilidad del contratista verificar en terreno la ubicación efectiva de las redes y adoptar las medidas necesarias para resguardar la infraestructura existente durante la ejecución de las obras.\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:29:32Z" }, { "id": "7405154", "date": "2026-06-03T13:48:30Z", "description": "Por ser un proyecto de pavimentación debiese haber considerado en los criterios de evaluación las experiencias de las empresas contratistas como mínimo. Es mas, en unas obra de pavimentación de veredas en una licitación de calbuco hace poco con menos presupuesto quedo mas que claro la ineficiencia de los trabajos ejecutados. Favor acoger criterio de experiencia evaluable en obras publicas.", "answer": "Los criterios de evaluación aplicables al presente proceso se encuentran expresamente establecidos en el numeral 19 de las Bases Administrativas, contemplando únicamente Oferta Económica, Plazo de Ejecución, Presentación Formal Administrativa y Técnica, y Programa de Integridad. En consecuencia, no corresponde incorporar nuevos criterios de evaluación durante el desarrollo de la licitación, por cuanto ello alteraría las condiciones originalmente establecidas en las Bases y vulneraría los principios de igualdad de los oferentes y estricta sujeción a las bases.\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:30:00Z" }, { "id": "7405156", "date": "2026-06-03T13:50:30Z", "description": "Se puede ofertar un monto mayor del presupuesto referencial sin quedar inadmisible la oferta ? Dado a que el monto es insuficiente.", "answer": "Se informa que, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 de las Bases Administrativas, el presupuesto informado corresponde al monto disponible para la ejecución de las obras. Asimismo, las Bases señalan expresamente que la Municipalidad se reserva el derecho de declarar inadmisibles aquellas ofertas que superen la disponibilidad presupuestaria informada.\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:30:17Z" }, { "id": "7405168", "date": "2026-06-03T13:59:06Z", "description": "Debido a la lentitud en la entrega de los decretos de cierre de calle por parte de Dirección de Transito de este Municipio. Se consulta, se podrá ejecutar el proyecto sin disponer aun del decreto de cierre de calle o se tendrá que esperar hasta la entrega de este decreto para comenzar con el proyecto ? Y una vez entregada el acta de entrega de terreno que pasará con los plazos de ejecución considerando que aun no se dispondrá del decreto de cierre de calle. Favor aclarar", "answer": "\"Se informa que el plazo de ejecución comenzará a contabilizarse desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno.\n\nAsimismo, una vez suscrito el contrato, el adjudicatario deberá gestionar los permisos y autorizaciones que correspondan para la ejecución de las obras, informando oportunamente su estado de avance a la Unidad Técnica al correo director.secplan@municipalidadcalbuco.cl.\n\nPor lo anterior, dichas gestiones previas no afectarán el cómputo del plazo contractual.\"\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:30:34Z" }, { "id": "7409368", "date": "2026-06-04T18:07:36Z", "description": "Favor aclarar, cual es la profundidad de las 3 matrices que pasan por calle Arturo Prat en la calzada, una de ellas es de rocalit, ya que los operadores de Suralis de Calbuco no lo saben y en el certificado de redes solo muestra el trazado pero no profundidad ?", "answer": "\"Se informa que esta Municipalidad no dispone de antecedentes adicionales a los proporcionados por Suralis. Los planos y certificados acompañados tienen carácter referencial y no indican la profundidad de las redes existentes.\n\nDe acuerdo con la información disponible, se estima una profundidad aproximada de 1,50 metros. Sin perjuicio de lo anterior, será responsabilidad del contratista verificar en terreno la ubicación y profundidad efectiva de las redes antes y durante la ejecución de las excavaciones, adoptando todas las medidas necesarias para resguardar la infraestructura existente.\"\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:30:59Z" }, { "id": "7409374", "date": "2026-06-04T18:11:15Z", "description": "Estimados, como Municipalidad favor conseguir con Suralis la ubicación y profundidad exacta de las 3 matrices, ellos disponen de un aparato que las encuentra bajo calzada antes de demoler. Si no se consigue lo solicitado es un riesgo ENORME poder ejecutar esta obra debido a que el solo roce a la matriz de rocalit o las demás, dejaría sin abastecimiento de agua la población completa incluido el Hospital. Favor acoger", "answer": "La Municipalidad ha puesto a disposición de los oferentes la totalidad de los antecedentes proporcionados por Suralis respecto de las redes existentes. No se dispone de información adicional sobre la ubicación o profundidad exacta de las matrices.Conforme a las Bases Administrativas, corresponde al oferente verificar en terreno las condiciones existentes y considerar en su oferta los riesgos y contingencias asociados a la ejecución de las obras. Sin perjuicio de ello, el contratista adjudicado deberá coordinar oportunamente con Suralis las medidas necesarias para resguardar la continuidad del servicio y la protección de la infraestructura sanitaria existente durante la ejecución de los trabajos.\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:31:13Z" }, { "id": "7409643", "date": "2026-06-04T21:09:06Z", "description": "Se debe disponer de Registro Renac Bº1 Obras Viales para solicitud de Permisos de Inspección Serviu ? Favor aclarar", "answer": "No. De acuerdo con los antecedentes proporcionados por SERVIU Los Lagos, la intervención corresponde a una superficie aproximada de 42 m², por lo que su tramitación se realiza mediante Permiso de Rotura y Reposición ante el Departamento Técnico de SERVIU Los Lagos. Asimismo, se indica que las exigencias relativas a ensayes de control, proyecto de rotura y reposición y demás antecedentes asociados aplican para intervenciones superiores a 60 m².En consecuencia, para la presente licitación no se exige contar con inscripción en el Registro Nacional de Contratistas B-1 Obras Viales como requisito para la obtención del Permiso de Rotura y Reposición señalado.\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:31:30Z" }, { "id": "7413601", "date": "2026-06-05T18:54:31Z", "description": "Se pueden modificar % de GG y Utilidades del itemizado? Favor aclarar", "answer": "Sí. Los oferentes podrán modificar los porcentajes de Gastos Generales y Utilidades que estimen pertinentes, siempre que mantengan la coherencia técnica y económica de su oferta y que el monto total ofertado considere la correcta ejecución de todas las partidas contempladas en el proyecto.Lo anterior, por cuanto el contrato corresponde a suma alzada, siendo de exclusiva responsabilidad del oferente la determinación de los costos directos e indirectos, gastos generales, utilidades y demás conceptos necesarios para el cumplimiento íntegro del contrato.\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:31:47Z" }, { "id": "7413778", "date": "2026-06-05T21:47:01Z", "description": "Según bases administrativas punto 6 \"visita terreno\", menciona que se comunicará en el Portal de Mercado Publico la fecha y hora de Visita la que tendrá carácter de no obligatoria pero sí que se firmará un acta de asistencia. Favor comunicar a la brevedad y con anticipación el día y hora de la visita antes que cierre el foro de consultas por si surgen dudas. Favor acoger", "answer": "Cosnidera visitap para el dia 10 de junio a las 11:00 hrs. en Av. Los Héroes N° 502, Calbuco (Ex Hotel Los \nHéroes), hall de acceso, desde donde se dará inicio al recorrido.", "dateAnswered": "2026-06-08T09:05:58Z" }, { "id": "7415045", "date": "2026-06-08T09:26:44Z", "description": "Según itemizado en puntos 5 y 6 se debe retirar y colocar soleras tipo A y según catastro de perfiles de archivo PDF hay matriz a ambos lados de las soleras. Se solicita favor mantener soleras existentes que no tiene ningún problema de desnivel a diferencia de la calzada que sí se encuentran los paños hundidos y levantados. Lo anterior, debido a que en esquema muestra como si la calle fuera una linea recta con la linea de matriz y no es así ya que la matriz de agua no hace curvas sino que se instala en tramos rectos por lo que asi como se muestra en el esquema de perfiles no es fidedigno y la matriz pasa pegado a la solera existente por lo que hacer el sobreancho para instalar la solera no se puede realizar con el rebaje de 70cm de profundidad, además, por un lado de la calle pasa la baranda peatonal anclada sobre la vereda existente por lo que habría que cortar y volver a instalarlo y esa partida no está considerada en el itemizado. Se solicita disminuir partida de soleras nuevas y retiro de soleras por lo anteriormente expuesto. Favor acoger", "answer": "\"En atención a la observación formulada, se informa que las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes que conforman la presente licitación fueron aprobados mediante el correspondiente acto administrativo y forman parte integral del proceso licitatorio.\n\nConsiderando que la consulta planteada implica una modificación de partidas y cantidades de obra contempladas en los antecedentes de licitación, se hace presente que, en la etapa actual del proceso, no resulta procedente efectuar modificaciones a las Bases ni a los documentos que rigen la contratación.\n\nPor lo anterior, los oferentes deberán formular sus propuestas conforme a los antecedentes publicados en la licitación.\"\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:18:33Z" }, { "id": "7415071", "date": "2026-06-08T09:33:50Z", "description": "Según catastro de perfiles se muestra que la matriz de agua potable pasa por ambos lados de la calle atrás de las soleras, pero en realidad la matriz pasa por la calzada, ya que existen válvulas de agua potable a la vista en la calzada. Favor aclarar, que medida se tomará si no se puede realizar el escarpe de 70cm, se disminuirá la subbase de 30cm?. Favor aclarar", "answer": "En el caso que al momento de realizar el escarpe o excavación se encuentren redes de agua potable a una profundidad menor a 70cm se puede reducir la altura de la Subbase, sin embargo, se debe efectuar, con cargo al Contratista, un refuerzo de hormigon G25, según detalle tipo SURALIS, en toda la extension del tramo a intervenir con el escarpe. Esta modificación debe ser autorizada por la ITO previamente.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:18:59Z" }, { "id": "7415199", "date": "2026-06-08T09:54:16Z", "description": "Estimados, según respuesta de la pregunta numero 7, que por ser una superficie menor a 60m2 no es necesario tener registro Renac o que solo se solicita permiso de rotura ante el Serviu sin necesidad de ensayo de laboratorio, es totalmente FALSO. En el Serviu para solicitar permiso de roturo aunque sea de 1m2 de vereda EXIGEN estar inscritos en el Registro de contratistas MINVU en el cual otorgan el certificado Renac que es el que se tiene que presentar junto con los planos aprobados por ellos para solicitar el permiso de rotura, Posterior a lo anterior, ellos emiten una resolución solicitando el pago de derechos de inspección y la entrega de una boleta de garantía con vigencia de 2 años mas todos los ensayos de laboratorio y en el cual designan a un inspector para su control. Por lo anteriormente expuesto, por ser una obra de EMERGENCIA no debiera solicitarse permiso de rotura Serviu, como en muchas otras municipalidad adoptan este criterio. Lo que hay que tener claro es que si se quiere el permiso de rotura Serviu, se debe presentar toda la documentación exigida por ellos mas estar inscritos en el MINVU, Serviu no otorga permiso de rotura a quienes no tienen el RENAC VIGENTE. Favor acoger solicitud o sino los costos asociados a ese certificado de rotura sobrepasan el monto disponible para este proyecto, ya que, aunque la obra sea pequeña los costos de laboratorio y garantías serviu son las mismas a si fuera una calle de 100m de largo. Favor acoger", "answer": "Se acoge la observación y se rectifica la respuesta N° 7. De acuerdo con lo informado por SERVIU Los Lagos, al tratarse de una intervención de 42 m², no se requiere la aprobación de planos ni de un proyecto de ingeniería por parte de dicho organismo, correspondiendo únicamente la tramitación del Permiso de Ejecución de Obra de Rotura y Reposición de Pavimento. Sin perjuicio de ello, el contratista deberá cumplir con todos los requisitos y antecedentes que SERVIU exija para la obtención del referido permiso, considerando dichos costos en su oferta.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:19:22Z" }, { "id": "7415334", "date": "2026-06-08T10:10:28Z", "description": "Estimados, según respuesta de la pregunta 1 que hace referencia por la ubicación de la matriz, creo que está mal contestada técnicamente, ya que lo que se desprende de la respuesta es que el contratista es responsable si se encuentra la matriz por sobre la altura señalada por Suralis o si se encuentra en la calzada en vez de bajo la vereda. Como la matriz es una obra existente y no se puede desplazar la respuesta debiera ir orientada a CÓMO SOLUCIONAR EL PROBLEMA Y NO RESPONDER QUE EL CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE DE AVERIGUAR Y SOLUCIONAR LA UBICACIÓN Y ALTURA DE LA MATRIZ, Y EL CONTRATISTA VER CÓMO LO DEJA AL 1,50m RESGUARDANDO LA INFRAESTRUCTURA. La respuesta pudo haber sido: \"....se verá en terreno una vez ejecutándose tomando como solución por ejemplo, no realizar el rebaje de 30cm y descontándose....\", ya que el contratista no puede hacer milagros por una infraestructura sensible y existente y en donde también pasa la matriz de rocalit que no está informada en el certificado, ya que es la misma linea de rocalit que pasa por fuera del Hospital, cuya información se obtuvo de la oficina de Suralis allá mismo en Calbuco con los operadores. Entonces, se vuelve a consultar respetuosamente, que se hará en el caso que la matriz se encuentre en la calzada y a una altura entre los 0,7m y 1,5m y que afecte el rebaje proyectado para la reposición de calzada?. Favor aclarar técnicamente.-", "answer": "En el caso que al momento de realizar el escarpe o excavación se encuentren redes de agua potable a una profundidad menor a 70cm se puede reducir la altura de la Subbase, sin embargo, se debe efectuar, con cargo al Contratista, un refuerzo de hormigon G25, según detalle tipo SURALIS, en toda la extension del tramo a intervenir con el escarpe. Esta modificación debe ser autorizada por la ITO previamente.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:19:46Z" }, { "id": "7415374", "date": "2026-06-08T10:20:37Z", "description": "Estimados, con respecto a la respuesta de la pregunta 4 respecto a los tiempos que se toma la Dirección de Tránsito para otorgar los permisos de cierre de calles, se debe plantear lo siguiente: La Dirección de Tránsito de Calbuco se da plazos por sobre lo normal de un Departamento de esta índole en el cual, dichos plazos están fuera del alcance de la exigencia del contratista al momento de solicitar los cierres. Por esta razón se solicita respetuosamente, que el Departamento de Obras otorgue posteriormente como nuevo término de obras una ampliación de plazos por el motivo de que no se puedo iniciar con las demoliciones, etc hasta que dicho decreto esté autorizado y decretado. Favor acoger.-", "answer": "Se informa que los plazos establecidos en las Bases corresponden a una estimación referencial, siendo responsabilidad del contratista efectuar las gestiones necesarias para la obtención oportuna de los permisos y autorizaciones que resulten aplicables. En consecuencia, no se contempla la ampliación automática de plazos por la tramitación de permisos ante otros organismos, debiendo el oferente considerar esta circunstancia en la programación de su oferta.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:20:15Z" }, { "id": "7415404", "date": "2026-06-08T10:26:40Z", "description": "Según las bases administrativas punto 31,8, menciona que el profesional sólo deberá estar presente 2 veces a la semana. Favor ratificar.-", "answer": "Conforme a las Bases Administrativas, el profesional responsable deberá mantener presencia en obra al menos dos (2) veces por semana, dejando constancia de ello en el Libro de Obras o medio de registro definido por la ITO, debiendo además concurrir cada vez que sea requerido por la Inspección Técnica de Obras, la Unidad Técnica o cuando las condiciones técnicas de la obra así lo ameriten.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:20:31Z" }, { "id": "7415427", "date": "2026-06-08T10:30:01Z", "description": "Según bases administrativas punto 36 \"letreros de obras\" menciona la instalación de un letrero de obras. Favor entregar dimensiones y materialidad", "answer": "Se precisa que el letrero de obras deberá confeccionarse en PVC, con dimensiones de 1,20 m de alto por 2,40 m de ancho, debiendo considerar un diseño, contenido y sistema de instalación que aseguren su adecuada visibilidad y permanencia durante toda la ejecución de las obras.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:20:45Z" }, { "id": "7415442", "date": "2026-06-08T10:32:26Z", "description": "Según punto 37 \"Prevencionista de Riesgos\", favor indicar cuantos días a la semana debe concurrir el Prevencionista a la obra. Favor aclarar", "answer": "Se aclara que las Bases Administrativas no establecen un número fijo de días de permanencia semanal para el Prevencionista de Riesgos. Su participación deberá ajustarse a las exigencias de la normativa vigente y a las necesidades propias de la ejecución de la obra, debiendo concurrir cada vez que la naturaleza de los trabajos o la Inspección Técnica de Obras así lo requiera.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:21:05Z" }, { "id": "7415460", "date": "2026-06-08T10:35:38Z", "description": "Según punto 38,1 \"Multas\" letra b), se menciona que se multará al contratista si el Profesional de Obra no está presente. Se consulta, cómo se establecerá el criterio si las bases administrativas sólo exige que el Profesional esté presente sólo dos veces a la semana. Favor aclarar", "answer": "Se aclara que no existe contradicción entre ambas disposiciones. Conforme a las Bases Administrativas, el Profesional Responsable deberá mantener presencia en obra al menos dos (2) veces por semana, sin perjuicio de concurrir cada vez que sea requerido por la Inspección Técnica de Obras, la Unidad Técnica o cuando las condiciones técnicas de la obra así lo ameriten. En consecuencia, la multa establecida en el numeral 38.1 letra b) será aplicable únicamente en caso de incumplimiento de dichas obligaciones.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:21:18Z" }, { "id": "7415500", "date": "2026-06-08T10:40:56Z", "description": "Según punto 38,1 \"Multas\" letra e.2), se menciona que se multará al contratista si no se comienza 3 días después de la entrega de terreno. Se consulta, cómo se establecerá el criterio si la Dirección de Tránsito se toma mucho más tiempo para la entrega del Decreto de Cierre de Calles para iniciar las obras, donde el contratista está de manos atadas para solicitar agilidad del trámite y aunque el contratista insista en su apuro ya que no depende de uno? . Favor aclarar", "answer": "Se acoge parcialmente la observación. Para efectos de la aplicación de la multa establecida en el numeral 38.1 letra e.2), el plazo de inicio de las obras se entenderá exigible una vez que el contratista cuente con la entrega de terreno y con las autorizaciones o permisos cuya obtención no dependa de su exclusiva gestión. En consecuencia, no procederá la aplicación de multas por retrasos derivados de la demora en la emisión de actos administrativos o autorizaciones cuya tramitación corresponda a organismos públicos y no sea imputable al contratista.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:21:37Z" }, { "id": "7415761", "date": "2026-06-08T10:56:20Z", "description": "Según punto 13,2 de las B.A. menciona entregar el detalle de mano de obra a requerir para la faena, en el cual menciona expresamente que se deberá considerar la contratación PREFERENTE de mano de obra local pero en aquellos casos que sea compatible con las labores a ejecutar. De lo anteriormente expuesto se entiende que esta contratación preferente son los JORNALES?, ya que, el operador de maquinarias es propio de la empresa que viene de otra ciudad y los albañiles se deben llevar de otra ciudad porque en Calbuco no hay mano de obra ESPECIALIZADA para realizar calzadas. Favor acoger, que solo la mano de obra local exigida estará orientada sólo a los jornales.", "answer": "Para efectos del criterio de contratación preferente de mano de obra local, se entenderá que dicha exigencia estará orientada principalmente a la contratación de personal no especializado y jornales, en aquellos casos en que exista disponibilidad y compatibilidad con las labores a ejecutar. No será exigible respecto de cargos técnicos o especializados cuya disponibilidad en la comuna resulte insuficiente para el adecuado desarrollo de la obra.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:21:59Z" }, { "id": "7415776", "date": "2026-06-08T10:57:28Z", "description": "Favor acoger que la mano de obra local exigida estará orientada a los jornales. Favor aclarar", "answer": "Se aclara que la exigencia de contratación preferente de mano de obra local estará orientada a la contratación de jornales, siempre que exista disponibilidad en la comuna y ello resulte compatible con las labores a ejecutar, no siendo exigible para personal técnico o especializado.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:22:18Z" }, { "id": "7415786", "date": "2026-06-08T10:58:47Z", "description": "Esta obra está exenta de cobro por uso y ocupación de Bien Nacional de Uso Público por ser una obra de infraestructura según Dictamen?. Favor aclarar", "answer": "Se aclara que, de conformidad con la normativa y dictámenes aplicables, la presente obra se encuentra exenta del cobro por uso u ocupación de Bien Nacional de Uso Público. En consecuencia, no corresponderá el pago de dichos derechos municipales para su ejecución.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:22:33Z" }, { "id": "7415800", "date": "2026-06-08T11:00:26Z", "description": "Esta obra estará exenta por cobros Municipales de rotura y reposición de pavimentos?. Favor aclarar", "answer": "Se aclara que, de conformidad con la normativa y dictámenes aplicables, la presente obra se encuentra exenta del cobro por uso u ocupación de Bien Nacional de Uso Público. En consecuencia, no corresponderá el pago de dichos derechos municipales para su ejecución.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:22:52Z" }, { "id": "7415825", "date": "2026-06-08T11:03:24Z", "description": "Esta obra deberá tener recepción Serviu ya que ellos entregan los permisos de rotura bajo el criterio de registro Renac?, ya que se consultó al Serviu de Puerto Montt al departamento de obras y mencionan que para el permiso de rotura el contratista debe poseer registro Minvu mínimo cuarta categoría en obras viales. Favor aclarar.", "answer": "Se aclara que, de conformidad con lo informado por SERVIU Los Lagos, para la presente intervención corresponde la tramitación de un Permiso de Ejecución de Obra de Rotura y Reposición de Pavimento ante el Área de Obras del Departamento Técnico de SERVIU. Los requisitos específicos para su otorgamiento, incluyendo la eventual exigencia de inscripción en el Registro de Contratistas del MINVU u otros antecedentes, serán los que determine dicho organismo al momento de la tramitación del permiso, debiendo el contratista dar íntegro cumplimiento a ellos.", "dateAnswered": "2026-06-10T11:23:09Z" }, { "id": "7415856", "date": "2026-06-08T11:08:16Z", "description": "En las EETT en la pagina N°3 se menciona que los Derechos de Inspección Serviu debe ser pagados por el Contratista. Favor aclarar, cómo el contratista va a solicitar los derechos de inspección y rotura si no tiene Inscrpción Minvu y Renac actualizado, ya que en respuesta N°7 se responde que no se debe tener registro Minvu. Favor aclarar.-", "answer": "Se acoge la observación y se rectifica la respuesta N° 7. Se aclara que la presente intervención deberá tramitar el correspondiente Permiso de Ejecución de Obra de Rotura y Reposición de Pavimento ante SERVIU Los Lagos. Los requisitos para su otorgamiento, incluyendo la eventual inscripción en el Registro de Contratistas MINVU, Registro RENAC, pago de derechos de inspección y demás exigencias que determine dicho organismo, deberán ser cumplidos por el contratista y considerados en su oferta.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:23:57Z" }, { "id": "7415882", "date": "2026-06-08T11:12:44Z", "description": "Según las EETT en la partida numero 4 menciona que se realizarán ensayos a las soleras tipo A a la compresión, flexión e impacto. Se hace incapié que el ensayo a la compresión se realiza a las soleras tipo zarpas y los ensayos de flexión e impacto se realiza a las soleras rectas tipo A según NCh. Favor aclarar", "answer": "El Contratista debe realizar los ensayos que permitan verificar la calidad de los materiales utilizados y que cumplen con la normativa vigente para estos tipos de trabajos.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:24:47Z" }, { "id": "7415921", "date": "2026-06-08T11:19:51Z", "description": "Según las EETT en la partida numero 4 menciona que se realizarán ensayos a las soleras tipo A , y que se solicitará como mínimo 3 certificados de ensaye por proveedor. Favor acoger que sólo se exija 1 ensayo por proveedor ya que el lote sólo es de 14 soleras y el proveedor otorga sólo 1 certificado por cada lote comprado, no emite certificados por lotes menores a 50 unidades. Favor acoger", "answer": "Se acoge lo solicitado.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:25:03Z" }, { "id": "7415956", "date": "2026-06-08T11:29:23Z", "description": "El plano de pavimentación entregado en los documentos de esta licitación se encuentra aprobado por el Serviu para poder pedir los Derechos de Inspección y permiso de rotura?, si el plano no esta con firma y timbre del Serviu en el membrete no se puede solicitar ningún permiso al Serviu y no basta solo presentar el informe del Serviu con su aprobación ya que el plano debe tener un timbre con un número de proyecto aprobado. Favor aclarar", "answer": "Según Ord. SERVIU N° 949 de fecha 26.05.2026 por corresponder a una obra de repavimentacion inferior a 60m2 , no es posible obtener su aprobación, por lo que el Contratista debe tramitar un Permiso de Ejecución de Obra de Rotura y Reposición de Pavimento, debiendo ingresar dicha solicitud al Área de Obras del Departamento Técnico de SERVIU Los Lagos.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:25:19Z" }, { "id": "7415965", "date": "2026-06-08T11:31:45Z", "description": "Presupuesto insuficiente más aun si hay que agregar recepción Serviu. Favor aumentar monto disponible o dar la posibilidad de presupuestar por un monto mayor al disponible sin quedar la oferta inadmisible.", "answer": "Acogerse a lo establecido en Bases administrativas\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:25:34Z" }, { "id": "7416127", "date": "2026-06-08T11:48:05Z", "description": "En la visita terreno del día miércoles 10 de junio puede ir cualquier persona designada por la empresa?, Favor aclarar", "answer": "No es de carácter obligatorio.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:25:52Z" }, { "id": "7416273", "date": "2026-06-08T11:58:05Z", "description": "Estimados, respecto a respuesta del Serviu por permisos de rotura y ensayos, existe una incongruencia debido que se consultó al departamento de obras para solicitar permisos de rotura se debe ingresar planos aprobados, pagar derechos de inspección, entregar garantía por 2 años, ejecutar ensayos de laboratorio, entre otros para que puedan otorgar al acta de recepción y permiso de rotura conforme, ya que este trámite es el conducto regular aunque sean 7m2 de calzada que es lo mínimo de calzada que se puede ejecutar, Favor aclarar", "answer": "Se aclara que, de acuerdo con el Ord. N° 949 de SERVIU Los Lagos, para la presente intervención corresponde la tramitación de un Permiso de Ejecución de Obra de Rotura y Reposición de Pavimento. Sin perjuicio de ello, los requisitos específicos para su otorgamiento, tales como presentación de antecedentes técnicos, inscripción en registros, pago de derechos de inspección, constitución de garantías, realización de ensayos u otros que determine SERVIU, serán definidos por dicho organismo al momento de la tramitación y deberán ser cumplidos por el contratista, considerándolos en su oferta.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:26:06Z" }, { "id": "7416278", "date": "2026-06-08T11:58:27Z", "description": "Dimensiones del letrero obra", "answer": "Se aclara que el letrero de obra deberá tener dimensiones de 2,40 m de ancho por 1,20 m de alto, confeccionado en PVC, con estructura y sistema de fijación adecuados para asegurar su estabilidad y permanencia durante toda la ejecución de las obras.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:26:22Z" } ] }, "language": "es" }, { "ocid": "ocds-70d2nz-3479-64-LE26", "id": "167ac7a1-3479-64-LE26", "date": "2026-06-03T09:25:00Z", "tag": [ "tender", "tenderUpdate" ], "initiationType": "tender", "parties": [ { "name": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO | I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "id": "CL-MP-4400", "identifier": { "id": "692206002", "legalName": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "scheme": "CL-RUT" }, "address": { "streetAddress": "FEDERICO ERRAZURIZ N210", "region": "Región de los Lagos ", "countryName": "Chile" }, "contactPoint": { "name": "YERTHY MORALES" }, "roles": [ "procuringEntity", "buyer" ], "additionalIdentifiers": [ { "id": "4400", "legalName": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "scheme": "CL-MP", "uri": "http://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/Comprador/Unidad/4400" } ] }, { "name": "Constructora e Inmobiliaria Santa Ema SpA | Constructora e Inmobiliaria Santa Ema SpA", "id": "CL-MP-687408", "identifier": { "id": "761876910", "legalName": "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SANTA EMA SPA", "scheme": "CL-RUT" }, "address": { "streetAddress": "Calle Concepción #117,oficina 31, tercer piso", "region": "Región de los Lagos ", "countryName": "Chile" }, "contactPoint": { "name": "Lisette Marlene Santibáñez Barrientos" }, "roles": [ "tenderer" ], "additionalIdentifiers": [ { "id": "687408", "legalName": "CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SANTA EMA SPA", "scheme": "CL-MP", "uri": "http://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/Empresa/BuscarProveedor/687408" } ] }, { "name": "MADECOVA INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN SPA | MADECOVA INGENIERÍ & CONSTRUCCIÓN SPA", "id": "CL-MP-900418", "identifier": { "id": "765887275", "legalName": "MADECOVA INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN SPA", "scheme": "CL-RUT" }, "address": { "streetAddress": "Michimavida 340, casa 11", "region": "Región de los Lagos " }, "contactPoint": { "name": "Carlos Rodrigo Nonque Nonque" }, "roles": [ "tenderer" ], "additionalIdentifiers": [ { "id": "900418", "legalName": "MADECOVA INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN SPA", "scheme": "CL-MP", "uri": "http://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/Empresa/BuscarProveedor/900418" } ] }, { "name": "PABLO NEUMANN AGUILAR | Constructora Pablo Neumann Aguilar", "id": "CL-MP-67148", "identifier": { "id": "44968614", "legalName": "PABLO NEUMANN AGUILAR", "scheme": "CL-RUT" }, "address": { "streetAddress": "GRANULITA N° 2036", "region": "Región de los Lagos ", "countryName": "Chile" }, "contactPoint": { "name": "Pablo Neumann Aguilar" }, "roles": [ "supplier", "tenderer" ], "additionalIdentifiers": [ { "id": "67148", "legalName": "PABLO NEUMANN AGUILAR", "scheme": "CL-MP", "uri": "http://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/Empresa/BuscarProveedor/67148" } ] }, { "name": "R Y ASOCIADOS SPA | R Project SpA", "id": "CL-MP-1313281", "identifier": { "id": "777771760", "legalName": "R Y ASOCIADOS SPA", "scheme": "CL-RUT" }, "address": { "streetAddress": "SANTA ROSA 575 OFICINA 31 EDIF. CENTRAL LAKE", "region": "Región de los Lagos ", "countryName": "Chile" }, "contactPoint": { "name": "CHRISTIAN ANDRÉS NEUMANN VERA" }, "roles": [ "tenderer" ], "additionalIdentifiers": [ { "id": "1313281", "legalName": "R Y ASOCIADOS SPA", "scheme": "CL-MP", "uri": "http://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/Empresa/BuscarProveedor/1313281" } ] } ], "tender": { "id": "3479-64-LE26", "title": "REPOSICION DE PAVIMENTO CALLE PRAT", "description": "SECPLAN\r\nSP N 70", "status": "complete", "statusDetails": "8-Adjudicada", "procuringEntity": { "name": "I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO | I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO", "id": "CL-MP-4400" }, "items": [ { "id": "43506340", "description": "Servicios de construcción y mantenimiento / Construcción de edificios en general / Construcción de obras civiles y infraestructuras / Pavimentación de carreteras o caminos", "quantity": 1.0, "unit": { "name": "Unidad" }, "classification": { "id": "72131701", "scheme": "UNSPSC", "uri": "http://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/Productos/Categoria/72131701" } } ], "procurementMethod": "open", "procurementMethodDetails": "Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)", "tenderPeriod": { "startDate": "2026-06-03T09:25:00Z", "endDate": "2026-06-15T16:00:00Z", "durationInDays": 12 }, "awardPeriod": { "startDate": "2026-06-15T16:01:00Z", "endDate": "2026-06-30T17:00:00Z", "durationInDays": 1 }, "hasEnquiries": true, "enquiryPeriod": { "startDate": "2026-06-03T11:00:00Z", "endDate": "2026-06-08T12:00:00Z", "durationInDays": 5 }, "tenderers": [ { "name": "R Y ASOCIADOS SPA | R Project SpA", "id": "CL-MP-1313281" }, { "name": "PABLO NEUMANN AGUILAR | Constructora Pablo Neumann Aguilar", "id": "CL-MP-67148" }, { "name": "Constructora e Inmobiliaria Santa Ema SpA | Constructora e Inmobiliaria Santa Ema SpA", "id": "CL-MP-687408" }, { "name": "MADECOVA INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN SPA | MADECOVA INGENIERÍ & CONSTRUCCIÓN SPA", "id": "CL-MP-900418" } ], "enquiries": [ { "id": "7404899", "date": "2026-06-03T12:46:50Z", "description": "FAVOR SUBIR EL PLANO DE SURALIS, YA QUE SON 3 REDES DE AP, QUE SUBEN Y NO SE ESPECIFICA SU UBICACION MAS QUE EN LA CLAZADA, Y NO INDICA PROFUNDIDAD, ESTO ES RELEVANTE PARA LAS EXCAVACIONES, RELLENOS Y COMPACTACION, SI SE ROMPE UNA TUBERIA DE ESTAS CALBUCO QUEDA SIN ABASTECIMIENTO DE AP, FAVOR SUBIR ESTA INFORMACION QUE ES MUY IMPORTANTE, GRACIAS", "answer": "Respecto de la consulta, se informa que esta Municipalidad no dispone de antecedentes adicionales a los proporcionados por Suralis. Se adjuntan planos referenciales de redes de agua potable y alcantarillado, los cuales tienen carácter informativo y no garantizan ubicación ni profundidad exacta.Conforme a la información disponible, se estima una profundidad aproximada de 1,50 m. Será responsabilidad del contratista verificar en terreno la ubicación efectiva de las redes y adoptar las medidas necesarias para resguardar la infraestructura existente durante la ejecución de las obras.\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:29:32Z" }, { "id": "7405154", "date": "2026-06-03T13:48:30Z", "description": "Por ser un proyecto de pavimentación debiese haber considerado en los criterios de evaluación las experiencias de las empresas contratistas como mínimo. Es mas, en unas obra de pavimentación de veredas en una licitación de calbuco hace poco con menos presupuesto quedo mas que claro la ineficiencia de los trabajos ejecutados. Favor acoger criterio de experiencia evaluable en obras publicas.", "answer": "Los criterios de evaluación aplicables al presente proceso se encuentran expresamente establecidos en el numeral 19 de las Bases Administrativas, contemplando únicamente Oferta Económica, Plazo de Ejecución, Presentación Formal Administrativa y Técnica, y Programa de Integridad. En consecuencia, no corresponde incorporar nuevos criterios de evaluación durante el desarrollo de la licitación, por cuanto ello alteraría las condiciones originalmente establecidas en las Bases y vulneraría los principios de igualdad de los oferentes y estricta sujeción a las bases.\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:30:00Z" }, { "id": "7405156", "date": "2026-06-03T13:50:30Z", "description": "Se puede ofertar un monto mayor del presupuesto referencial sin quedar inadmisible la oferta ? Dado a que el monto es insuficiente.", "answer": "Se informa que, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 de las Bases Administrativas, el presupuesto informado corresponde al monto disponible para la ejecución de las obras. Asimismo, las Bases señalan expresamente que la Municipalidad se reserva el derecho de declarar inadmisibles aquellas ofertas que superen la disponibilidad presupuestaria informada.\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:30:17Z" }, { "id": "7405168", "date": "2026-06-03T13:59:06Z", "description": "Debido a la lentitud en la entrega de los decretos de cierre de calle por parte de Dirección de Transito de este Municipio. Se consulta, se podrá ejecutar el proyecto sin disponer aun del decreto de cierre de calle o se tendrá que esperar hasta la entrega de este decreto para comenzar con el proyecto ? Y una vez entregada el acta de entrega de terreno que pasará con los plazos de ejecución considerando que aun no se dispondrá del decreto de cierre de calle. Favor aclarar", "answer": "\"Se informa que el plazo de ejecución comenzará a contabilizarse desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno.\n\nAsimismo, una vez suscrito el contrato, el adjudicatario deberá gestionar los permisos y autorizaciones que correspondan para la ejecución de las obras, informando oportunamente su estado de avance a la Unidad Técnica al correo director.secplan@municipalidadcalbuco.cl.\n\nPor lo anterior, dichas gestiones previas no afectarán el cómputo del plazo contractual.\"\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:30:34Z" }, { "id": "7409368", "date": "2026-06-04T18:07:36Z", "description": "Favor aclarar, cual es la profundidad de las 3 matrices que pasan por calle Arturo Prat en la calzada, una de ellas es de rocalit, ya que los operadores de Suralis de Calbuco no lo saben y en el certificado de redes solo muestra el trazado pero no profundidad ?", "answer": "\"Se informa que esta Municipalidad no dispone de antecedentes adicionales a los proporcionados por Suralis. Los planos y certificados acompañados tienen carácter referencial y no indican la profundidad de las redes existentes.\n\nDe acuerdo con la información disponible, se estima una profundidad aproximada de 1,50 metros. Sin perjuicio de lo anterior, será responsabilidad del contratista verificar en terreno la ubicación y profundidad efectiva de las redes antes y durante la ejecución de las excavaciones, adoptando todas las medidas necesarias para resguardar la infraestructura existente.\"\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:30:59Z" }, { "id": "7409374", "date": "2026-06-04T18:11:15Z", "description": "Estimados, como Municipalidad favor conseguir con Suralis la ubicación y profundidad exacta de las 3 matrices, ellos disponen de un aparato que las encuentra bajo calzada antes de demoler. Si no se consigue lo solicitado es un riesgo ENORME poder ejecutar esta obra debido a que el solo roce a la matriz de rocalit o las demás, dejaría sin abastecimiento de agua la población completa incluido el Hospital. Favor acoger", "answer": "La Municipalidad ha puesto a disposición de los oferentes la totalidad de los antecedentes proporcionados por Suralis respecto de las redes existentes. No se dispone de información adicional sobre la ubicación o profundidad exacta de las matrices.Conforme a las Bases Administrativas, corresponde al oferente verificar en terreno las condiciones existentes y considerar en su oferta los riesgos y contingencias asociados a la ejecución de las obras. Sin perjuicio de ello, el contratista adjudicado deberá coordinar oportunamente con Suralis las medidas necesarias para resguardar la continuidad del servicio y la protección de la infraestructura sanitaria existente durante la ejecución de los trabajos.\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:31:13Z" }, { "id": "7409643", "date": "2026-06-04T21:09:06Z", "description": "Se debe disponer de Registro Renac Bº1 Obras Viales para solicitud de Permisos de Inspección Serviu ? Favor aclarar", "answer": "No. De acuerdo con los antecedentes proporcionados por SERVIU Los Lagos, la intervención corresponde a una superficie aproximada de 42 m², por lo que su tramitación se realiza mediante Permiso de Rotura y Reposición ante el Departamento Técnico de SERVIU Los Lagos. Asimismo, se indica que las exigencias relativas a ensayes de control, proyecto de rotura y reposición y demás antecedentes asociados aplican para intervenciones superiores a 60 m².En consecuencia, para la presente licitación no se exige contar con inscripción en el Registro Nacional de Contratistas B-1 Obras Viales como requisito para la obtención del Permiso de Rotura y Reposición señalado.\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:31:30Z" }, { "id": "7413601", "date": "2026-06-05T18:54:31Z", "description": "Se pueden modificar % de GG y Utilidades del itemizado? Favor aclarar", "answer": "Sí. Los oferentes podrán modificar los porcentajes de Gastos Generales y Utilidades que estimen pertinentes, siempre que mantengan la coherencia técnica y económica de su oferta y que el monto total ofertado considere la correcta ejecución de todas las partidas contempladas en el proyecto.Lo anterior, por cuanto el contrato corresponde a suma alzada, siendo de exclusiva responsabilidad del oferente la determinación de los costos directos e indirectos, gastos generales, utilidades y demás conceptos necesarios para el cumplimiento íntegro del contrato.\n", "dateAnswered": "2026-06-08T09:31:47Z" }, { "id": "7413778", "date": "2026-06-05T21:47:01Z", "description": "Según bases administrativas punto 6 \"visita terreno\", menciona que se comunicará en el Portal de Mercado Publico la fecha y hora de Visita la que tendrá carácter de no obligatoria pero sí que se firmará un acta de asistencia. Favor comunicar a la brevedad y con anticipación el día y hora de la visita antes que cierre el foro de consultas por si surgen dudas. Favor acoger", "answer": "Cosnidera visitap para el dia 10 de junio a las 11:00 hrs. en Av. Los Héroes N° 502, Calbuco (Ex Hotel Los \nHéroes), hall de acceso, desde donde se dará inicio al recorrido.", "dateAnswered": "2026-06-08T09:05:58Z" }, { "id": "7415045", "date": "2026-06-08T09:26:44Z", "description": "Según itemizado en puntos 5 y 6 se debe retirar y colocar soleras tipo A y según catastro de perfiles de archivo PDF hay matriz a ambos lados de las soleras. Se solicita favor mantener soleras existentes que no tiene ningún problema de desnivel a diferencia de la calzada que sí se encuentran los paños hundidos y levantados. Lo anterior, debido a que en esquema muestra como si la calle fuera una linea recta con la linea de matriz y no es así ya que la matriz de agua no hace curvas sino que se instala en tramos rectos por lo que asi como se muestra en el esquema de perfiles no es fidedigno y la matriz pasa pegado a la solera existente por lo que hacer el sobreancho para instalar la solera no se puede realizar con el rebaje de 70cm de profundidad, además, por un lado de la calle pasa la baranda peatonal anclada sobre la vereda existente por lo que habría que cortar y volver a instalarlo y esa partida no está considerada en el itemizado. Se solicita disminuir partida de soleras nuevas y retiro de soleras por lo anteriormente expuesto. Favor acoger", "answer": "\"En atención a la observación formulada, se informa que las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes que conforman la presente licitación fueron aprobados mediante el correspondiente acto administrativo y forman parte integral del proceso licitatorio.\n\nConsiderando que la consulta planteada implica una modificación de partidas y cantidades de obra contempladas en los antecedentes de licitación, se hace presente que, en la etapa actual del proceso, no resulta procedente efectuar modificaciones a las Bases ni a los documentos que rigen la contratación.\n\nPor lo anterior, los oferentes deberán formular sus propuestas conforme a los antecedentes publicados en la licitación.\"\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:18:33Z" }, { "id": "7415071", "date": "2026-06-08T09:33:50Z", "description": "Según catastro de perfiles se muestra que la matriz de agua potable pasa por ambos lados de la calle atrás de las soleras, pero en realidad la matriz pasa por la calzada, ya que existen válvulas de agua potable a la vista en la calzada. Favor aclarar, que medida se tomará si no se puede realizar el escarpe de 70cm, se disminuirá la subbase de 30cm?. Favor aclarar", "answer": "En el caso que al momento de realizar el escarpe o excavación se encuentren redes de agua potable a una profundidad menor a 70cm se puede reducir la altura de la Subbase, sin embargo, se debe efectuar, con cargo al Contratista, un refuerzo de hormigon G25, según detalle tipo SURALIS, en toda la extension del tramo a intervenir con el escarpe. Esta modificación debe ser autorizada por la ITO previamente.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:18:59Z" }, { "id": "7415199", "date": "2026-06-08T09:54:16Z", "description": "Estimados, según respuesta de la pregunta numero 7, que por ser una superficie menor a 60m2 no es necesario tener registro Renac o que solo se solicita permiso de rotura ante el Serviu sin necesidad de ensayo de laboratorio, es totalmente FALSO. En el Serviu para solicitar permiso de roturo aunque sea de 1m2 de vereda EXIGEN estar inscritos en el Registro de contratistas MINVU en el cual otorgan el certificado Renac que es el que se tiene que presentar junto con los planos aprobados por ellos para solicitar el permiso de rotura, Posterior a lo anterior, ellos emiten una resolución solicitando el pago de derechos de inspección y la entrega de una boleta de garantía con vigencia de 2 años mas todos los ensayos de laboratorio y en el cual designan a un inspector para su control. Por lo anteriormente expuesto, por ser una obra de EMERGENCIA no debiera solicitarse permiso de rotura Serviu, como en muchas otras municipalidad adoptan este criterio. Lo que hay que tener claro es que si se quiere el permiso de rotura Serviu, se debe presentar toda la documentación exigida por ellos mas estar inscritos en el MINVU, Serviu no otorga permiso de rotura a quienes no tienen el RENAC VIGENTE. Favor acoger solicitud o sino los costos asociados a ese certificado de rotura sobrepasan el monto disponible para este proyecto, ya que, aunque la obra sea pequeña los costos de laboratorio y garantías serviu son las mismas a si fuera una calle de 100m de largo. Favor acoger", "answer": "Se acoge la observación y se rectifica la respuesta N° 7. De acuerdo con lo informado por SERVIU Los Lagos, al tratarse de una intervención de 42 m², no se requiere la aprobación de planos ni de un proyecto de ingeniería por parte de dicho organismo, correspondiendo únicamente la tramitación del Permiso de Ejecución de Obra de Rotura y Reposición de Pavimento. Sin perjuicio de ello, el contratista deberá cumplir con todos los requisitos y antecedentes que SERVIU exija para la obtención del referido permiso, considerando dichos costos en su oferta.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:19:22Z" }, { "id": "7415334", "date": "2026-06-08T10:10:28Z", "description": "Estimados, según respuesta de la pregunta 1 que hace referencia por la ubicación de la matriz, creo que está mal contestada técnicamente, ya que lo que se desprende de la respuesta es que el contratista es responsable si se encuentra la matriz por sobre la altura señalada por Suralis o si se encuentra en la calzada en vez de bajo la vereda. Como la matriz es una obra existente y no se puede desplazar la respuesta debiera ir orientada a CÓMO SOLUCIONAR EL PROBLEMA Y NO RESPONDER QUE EL CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE DE AVERIGUAR Y SOLUCIONAR LA UBICACIÓN Y ALTURA DE LA MATRIZ, Y EL CONTRATISTA VER CÓMO LO DEJA AL 1,50m RESGUARDANDO LA INFRAESTRUCTURA. La respuesta pudo haber sido: \"....se verá en terreno una vez ejecutándose tomando como solución por ejemplo, no realizar el rebaje de 30cm y descontándose....\", ya que el contratista no puede hacer milagros por una infraestructura sensible y existente y en donde también pasa la matriz de rocalit que no está informada en el certificado, ya que es la misma linea de rocalit que pasa por fuera del Hospital, cuya información se obtuvo de la oficina de Suralis allá mismo en Calbuco con los operadores. Entonces, se vuelve a consultar respetuosamente, que se hará en el caso que la matriz se encuentre en la calzada y a una altura entre los 0,7m y 1,5m y que afecte el rebaje proyectado para la reposición de calzada?. Favor aclarar técnicamente.-", "answer": "En el caso que al momento de realizar el escarpe o excavación se encuentren redes de agua potable a una profundidad menor a 70cm se puede reducir la altura de la Subbase, sin embargo, se debe efectuar, con cargo al Contratista, un refuerzo de hormigon G25, según detalle tipo SURALIS, en toda la extension del tramo a intervenir con el escarpe. Esta modificación debe ser autorizada por la ITO previamente.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:19:46Z" }, { "id": "7415374", "date": "2026-06-08T10:20:37Z", "description": "Estimados, con respecto a la respuesta de la pregunta 4 respecto a los tiempos que se toma la Dirección de Tránsito para otorgar los permisos de cierre de calles, se debe plantear lo siguiente: La Dirección de Tránsito de Calbuco se da plazos por sobre lo normal de un Departamento de esta índole en el cual, dichos plazos están fuera del alcance de la exigencia del contratista al momento de solicitar los cierres. Por esta razón se solicita respetuosamente, que el Departamento de Obras otorgue posteriormente como nuevo término de obras una ampliación de plazos por el motivo de que no se puedo iniciar con las demoliciones, etc hasta que dicho decreto esté autorizado y decretado. Favor acoger.-", "answer": "Se informa que los plazos establecidos en las Bases corresponden a una estimación referencial, siendo responsabilidad del contratista efectuar las gestiones necesarias para la obtención oportuna de los permisos y autorizaciones que resulten aplicables. En consecuencia, no se contempla la ampliación automática de plazos por la tramitación de permisos ante otros organismos, debiendo el oferente considerar esta circunstancia en la programación de su oferta.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:20:15Z" }, { "id": "7415404", "date": "2026-06-08T10:26:40Z", "description": "Según las bases administrativas punto 31,8, menciona que el profesional sólo deberá estar presente 2 veces a la semana. Favor ratificar.-", "answer": "Conforme a las Bases Administrativas, el profesional responsable deberá mantener presencia en obra al menos dos (2) veces por semana, dejando constancia de ello en el Libro de Obras o medio de registro definido por la ITO, debiendo además concurrir cada vez que sea requerido por la Inspección Técnica de Obras, la Unidad Técnica o cuando las condiciones técnicas de la obra así lo ameriten.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:20:31Z" }, { "id": "7415427", "date": "2026-06-08T10:30:01Z", "description": "Según bases administrativas punto 36 \"letreros de obras\" menciona la instalación de un letrero de obras. Favor entregar dimensiones y materialidad", "answer": "Se precisa que el letrero de obras deberá confeccionarse en PVC, con dimensiones de 1,20 m de alto por 2,40 m de ancho, debiendo considerar un diseño, contenido y sistema de instalación que aseguren su adecuada visibilidad y permanencia durante toda la ejecución de las obras.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:20:45Z" }, { "id": "7415442", "date": "2026-06-08T10:32:26Z", "description": "Según punto 37 \"Prevencionista de Riesgos\", favor indicar cuantos días a la semana debe concurrir el Prevencionista a la obra. Favor aclarar", "answer": "Se aclara que las Bases Administrativas no establecen un número fijo de días de permanencia semanal para el Prevencionista de Riesgos. Su participación deberá ajustarse a las exigencias de la normativa vigente y a las necesidades propias de la ejecución de la obra, debiendo concurrir cada vez que la naturaleza de los trabajos o la Inspección Técnica de Obras así lo requiera.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:21:05Z" }, { "id": "7415460", "date": "2026-06-08T10:35:38Z", "description": "Según punto 38,1 \"Multas\" letra b), se menciona que se multará al contratista si el Profesional de Obra no está presente. Se consulta, cómo se establecerá el criterio si las bases administrativas sólo exige que el Profesional esté presente sólo dos veces a la semana. Favor aclarar", "answer": "Se aclara que no existe contradicción entre ambas disposiciones. Conforme a las Bases Administrativas, el Profesional Responsable deberá mantener presencia en obra al menos dos (2) veces por semana, sin perjuicio de concurrir cada vez que sea requerido por la Inspección Técnica de Obras, la Unidad Técnica o cuando las condiciones técnicas de la obra así lo ameriten. En consecuencia, la multa establecida en el numeral 38.1 letra b) será aplicable únicamente en caso de incumplimiento de dichas obligaciones.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:21:18Z" }, { "id": "7415500", "date": "2026-06-08T10:40:56Z", "description": "Según punto 38,1 \"Multas\" letra e.2), se menciona que se multará al contratista si no se comienza 3 días después de la entrega de terreno. Se consulta, cómo se establecerá el criterio si la Dirección de Tránsito se toma mucho más tiempo para la entrega del Decreto de Cierre de Calles para iniciar las obras, donde el contratista está de manos atadas para solicitar agilidad del trámite y aunque el contratista insista en su apuro ya que no depende de uno? . Favor aclarar", "answer": "Se acoge parcialmente la observación. Para efectos de la aplicación de la multa establecida en el numeral 38.1 letra e.2), el plazo de inicio de las obras se entenderá exigible una vez que el contratista cuente con la entrega de terreno y con las autorizaciones o permisos cuya obtención no dependa de su exclusiva gestión. En consecuencia, no procederá la aplicación de multas por retrasos derivados de la demora en la emisión de actos administrativos o autorizaciones cuya tramitación corresponda a organismos públicos y no sea imputable al contratista.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:21:37Z" }, { "id": "7415761", "date": "2026-06-08T10:56:20Z", "description": "Según punto 13,2 de las B.A. menciona entregar el detalle de mano de obra a requerir para la faena, en el cual menciona expresamente que se deberá considerar la contratación PREFERENTE de mano de obra local pero en aquellos casos que sea compatible con las labores a ejecutar. De lo anteriormente expuesto se entiende que esta contratación preferente son los JORNALES?, ya que, el operador de maquinarias es propio de la empresa que viene de otra ciudad y los albañiles se deben llevar de otra ciudad porque en Calbuco no hay mano de obra ESPECIALIZADA para realizar calzadas. Favor acoger, que solo la mano de obra local exigida estará orientada sólo a los jornales.", "answer": "Para efectos del criterio de contratación preferente de mano de obra local, se entenderá que dicha exigencia estará orientada principalmente a la contratación de personal no especializado y jornales, en aquellos casos en que exista disponibilidad y compatibilidad con las labores a ejecutar. No será exigible respecto de cargos técnicos o especializados cuya disponibilidad en la comuna resulte insuficiente para el adecuado desarrollo de la obra.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:21:59Z" }, { "id": "7415776", "date": "2026-06-08T10:57:28Z", "description": "Favor acoger que la mano de obra local exigida estará orientada a los jornales. Favor aclarar", "answer": "Se aclara que la exigencia de contratación preferente de mano de obra local estará orientada a la contratación de jornales, siempre que exista disponibilidad en la comuna y ello resulte compatible con las labores a ejecutar, no siendo exigible para personal técnico o especializado.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:22:18Z" }, { "id": "7415786", "date": "2026-06-08T10:58:47Z", "description": "Esta obra está exenta de cobro por uso y ocupación de Bien Nacional de Uso Público por ser una obra de infraestructura según Dictamen?. Favor aclarar", "answer": "Se aclara que, de conformidad con la normativa y dictámenes aplicables, la presente obra se encuentra exenta del cobro por uso u ocupación de Bien Nacional de Uso Público. En consecuencia, no corresponderá el pago de dichos derechos municipales para su ejecución.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:22:33Z" }, { "id": "7415800", "date": "2026-06-08T11:00:26Z", "description": "Esta obra estará exenta por cobros Municipales de rotura y reposición de pavimentos?. Favor aclarar", "answer": "Se aclara que, de conformidad con la normativa y dictámenes aplicables, la presente obra se encuentra exenta del cobro por uso u ocupación de Bien Nacional de Uso Público. En consecuencia, no corresponderá el pago de dichos derechos municipales para su ejecución.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:22:52Z" }, { "id": "7415825", "date": "2026-06-08T11:03:24Z", "description": "Esta obra deberá tener recepción Serviu ya que ellos entregan los permisos de rotura bajo el criterio de registro Renac?, ya que se consultó al Serviu de Puerto Montt al departamento de obras y mencionan que para el permiso de rotura el contratista debe poseer registro Minvu mínimo cuarta categoría en obras viales. Favor aclarar.", "answer": "Se aclara que, de conformidad con lo informado por SERVIU Los Lagos, para la presente intervención corresponde la tramitación de un Permiso de Ejecución de Obra de Rotura y Reposición de Pavimento ante el Área de Obras del Departamento Técnico de SERVIU. Los requisitos específicos para su otorgamiento, incluyendo la eventual exigencia de inscripción en el Registro de Contratistas del MINVU u otros antecedentes, serán los que determine dicho organismo al momento de la tramitación del permiso, debiendo el contratista dar íntegro cumplimiento a ellos.", "dateAnswered": "2026-06-10T11:23:09Z" }, { "id": "7415856", "date": "2026-06-08T11:08:16Z", "description": "En las EETT en la pagina N°3 se menciona que los Derechos de Inspección Serviu debe ser pagados por el Contratista. Favor aclarar, cómo el contratista va a solicitar los derechos de inspección y rotura si no tiene Inscrpción Minvu y Renac actualizado, ya que en respuesta N°7 se responde que no se debe tener registro Minvu. Favor aclarar.-", "answer": "Se acoge la observación y se rectifica la respuesta N° 7. Se aclara que la presente intervención deberá tramitar el correspondiente Permiso de Ejecución de Obra de Rotura y Reposición de Pavimento ante SERVIU Los Lagos. Los requisitos para su otorgamiento, incluyendo la eventual inscripción en el Registro de Contratistas MINVU, Registro RENAC, pago de derechos de inspección y demás exigencias que determine dicho organismo, deberán ser cumplidos por el contratista y considerados en su oferta.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:23:57Z" }, { "id": "7415882", "date": "2026-06-08T11:12:44Z", "description": "Según las EETT en la partida numero 4 menciona que se realizarán ensayos a las soleras tipo A a la compresión, flexión e impacto. Se hace incapié que el ensayo a la compresión se realiza a las soleras tipo zarpas y los ensayos de flexión e impacto se realiza a las soleras rectas tipo A según NCh. Favor aclarar", "answer": "El Contratista debe realizar los ensayos que permitan verificar la calidad de los materiales utilizados y que cumplen con la normativa vigente para estos tipos de trabajos.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:24:47Z" }, { "id": "7415921", "date": "2026-06-08T11:19:51Z", "description": "Según las EETT en la partida numero 4 menciona que se realizarán ensayos a las soleras tipo A , y que se solicitará como mínimo 3 certificados de ensaye por proveedor. Favor acoger que sólo se exija 1 ensayo por proveedor ya que el lote sólo es de 14 soleras y el proveedor otorga sólo 1 certificado por cada lote comprado, no emite certificados por lotes menores a 50 unidades. Favor acoger", "answer": "Se acoge lo solicitado.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:25:03Z" }, { "id": "7415956", "date": "2026-06-08T11:29:23Z", "description": "El plano de pavimentación entregado en los documentos de esta licitación se encuentra aprobado por el Serviu para poder pedir los Derechos de Inspección y permiso de rotura?, si el plano no esta con firma y timbre del Serviu en el membrete no se puede solicitar ningún permiso al Serviu y no basta solo presentar el informe del Serviu con su aprobación ya que el plano debe tener un timbre con un número de proyecto aprobado. Favor aclarar", "answer": "Según Ord. SERVIU N° 949 de fecha 26.05.2026 por corresponder a una obra de repavimentacion inferior a 60m2 , no es posible obtener su aprobación, por lo que el Contratista debe tramitar un Permiso de Ejecución de Obra de Rotura y Reposición de Pavimento, debiendo ingresar dicha solicitud al Área de Obras del Departamento Técnico de SERVIU Los Lagos.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:25:19Z" }, { "id": "7415965", "date": "2026-06-08T11:31:45Z", "description": "Presupuesto insuficiente más aun si hay que agregar recepción Serviu. Favor aumentar monto disponible o dar la posibilidad de presupuestar por un monto mayor al disponible sin quedar la oferta inadmisible.", "answer": "Acogerse a lo establecido en Bases administrativas\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:25:34Z" }, { "id": "7416127", "date": "2026-06-08T11:48:05Z", "description": "En la visita terreno del día miércoles 10 de junio puede ir cualquier persona designada por la empresa?, Favor aclarar", "answer": "No es de carácter obligatorio.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:25:52Z" }, { "id": "7416273", "date": "2026-06-08T11:58:05Z", "description": "Estimados, respecto a respuesta del Serviu por permisos de rotura y ensayos, existe una incongruencia debido que se consultó al departamento de obras para solicitar permisos de rotura se debe ingresar planos aprobados, pagar derechos de inspección, entregar garantía por 2 años, ejecutar ensayos de laboratorio, entre otros para que puedan otorgar al acta de recepción y permiso de rotura conforme, ya que este trámite es el conducto regular aunque sean 7m2 de calzada que es lo mínimo de calzada que se puede ejecutar, Favor aclarar", "answer": "Se aclara que, de acuerdo con el Ord. N° 949 de SERVIU Los Lagos, para la presente intervención corresponde la tramitación de un Permiso de Ejecución de Obra de Rotura y Reposición de Pavimento. Sin perjuicio de ello, los requisitos específicos para su otorgamiento, tales como presentación de antecedentes técnicos, inscripción en registros, pago de derechos de inspección, constitución de garantías, realización de ensayos u otros que determine SERVIU, serán definidos por dicho organismo al momento de la tramitación y deberán ser cumplidos por el contratista, considerándolos en su oferta.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:26:06Z" }, { "id": "7416278", "date": "2026-06-08T11:58:27Z", "description": "Dimensiones del letrero obra", "answer": "Se aclara que el letrero de obra deberá tener dimensiones de 2,40 m de ancho por 1,20 m de alto, confeccionado en PVC, con estructura y sistema de fijación adecuados para asegurar su estabilidad y permanencia durante toda la ejecución de las obras.\n", "dateAnswered": "2026-06-10T11:26:22Z" } ] }, "bids": { "details": [ { "id": "78094763", "submissionType": "bid", "date": "2026-06-11T21:32:17Z", "status": "valid", "items": [ { "id": "43506340", "description": "REPOSICION DE PAVIMENTO CALLE PRAT, COMUNA DE CALBUCO", "quantity": 1.0, "unit": { "name": "Unidad" }, "classification": { "id": "72131701", "scheme": "UNSPSC", "uri": "http://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/Productos/Categoria/72131701" } } ], "tenderers": [ { "name": "R Project SpA | R Y ASOCIADOS SPA", "id": "CL-MP-1313281" } ], "value": { "amount": 15138180.0, "currency": "CLP" } }, { "id": "78097555", "submissionType": "bid", "date": "2026-06-15T10:15:30Z", "status": "valid", "items": [ { "id": "43506340", "description": "REPOSICION DE PAVIMENTO CALLE PRAT, COMUNA DE CALBUCO", "quantity": 1.0, "unit": { "name": "Unidad" }, "classification": { "id": "72131701", "scheme": "UNSPSC", "uri": "http://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/Productos/Categoria/72131701" } } ], "tenderers": [ { "name": "MADECOVA INGENIERÍ & CONSTRUCCIÓN SPA | MADECOVA INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN SPA", "id": "CL-MP-900418" } ], "value": { "amount": 17615250.0, "currency": "CLP" } }, { "id": "78098440", "submissionType": "bid", "date": "2026-06-15T12:59:28Z", "status": "valid", "items": [ { "id": "43506340", "description": "REPOSICION DE PAVIMENTO CALLE PRAT, COMUNA DE CALBUCO", "quantity": 1.0, "unit": { "name": "Unidad" }, "classification": { "id": "72131701", "scheme": "UNSPSC", "uri": "http://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/Productos/Categoria/72131701" } } ], "tenderers": [ { "name": "Constructora Pablo Neumann Aguilar | PABLO NEUMANN AGUILAR", "id": "CL-MP-67148" } ], "value": { "amount": 16386714.0, "currency": "CLP" } }, { "id": "78099114", "submissionType": "bid", "date": "2026-06-15T14:37:31Z", "status": "valid", "items": [ { "id": "43506340", "description": "REPOSICION DE PAVIMENTO CALLE PRAT, COMUNA DE CALBUCO", "quantity": 1.0, "unit": { "name": "Unidad" }, "classification": { "id": "72131701", "scheme": "UNSPSC", "uri": "http://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/Productos/Categoria/72131701" } } ], "tenderers": [ { "name": "Constructora e Inmobiliaria Santa Ema SpA | Constructora e Inmobiliaria Santa Ema SpA", "id": "CL-MP-687408" } ], "value": { "amount": 16464696.0, "currency": "CLP" } } ] }, "language": "es" } ], "publisher": { "name": "Dirección de Compras y Contratación Pública" }, "license": "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/", "publicationPolicy": "http://api.mercadopublico.cl/APISOCDS/Utilidades/Politicas/Actualizacion" }